歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 合同范本

簡易加工合同(5份范本)

發(fā)布時間:2023-08-14 19:21:02 查看人數(shù):76

簡易加工合同

第1篇 器材公司承攬加工合同簡易

甲方:_______________公司

法定代表人:_____________乙方:___________有限公司

代理人:_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方:__________________有限公司

法定代表人:____________________

乙方:__________________有限公司

代理人:________________________

__________年_______月_______日

第2篇 鑄件承攬加工合同簡易

甲方:_______________

乙方:_______________

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責

返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(a、機械性能;b、材質(zhì)化驗)

(3)甲方職責

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。

甲方向乙方提供技術(shù)要求。

技術(shù)要求

(a)鑄件材料:ht250、ht300、mocr鑄鐵、qt600-3

(b)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。

(c)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

(d)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(e)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(f)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

ht250:

mocr:

qt600:

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式:

(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

(3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗收

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質(zhì)量保證:

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

8、合同修改:

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力:

(1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓:

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

乙方無正當理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發(fā)生下列情況時,乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決:

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

甲方乙方

代表(簽字)代表(簽字)

甲方:

乙方:

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責

返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(a、機械性能;b、材質(zhì)化驗)

(3)甲方職責

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。

甲方向乙方提供技術(shù)要求。

技術(shù)要求

(a)鑄件材料:ht250、ht300、mocr鑄鐵、qt600-3

(b)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。

(c)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

(d)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(e)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(f)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

ht250:

mocr:

qt600:

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式:

(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

(3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗收

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質(zhì)量保證:

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

8、合同修改:

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力:

(1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓:

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

乙方無正當理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發(fā)生下列情況時,乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決:

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

甲方:_______________

乙方:_______________

_____年_____月_____日

第3篇 鋼材承攬加工合同簡易

甲方(定作方):_____________________

乙方(承攬方):_____________________

根據(jù)《_____》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容

1、按甲方提供_____________________之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):_____________________;系列:_____________________;噸位:_____________________;單價約_____________________元(大寫:);

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):_____________________;噸位:_____________________;單價約_____________________元(大寫:);

(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

二、合同價款及結(jié)算方式

1、合同總價暫定為_____________________元,(大寫)(以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付_____________________元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求

1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測單位為:_____________________

(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目:_____________________。

(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。

2、甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當順延交貨時間。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人:_____________________

委托代理人:_____________________法定代表人:_____________________

委托代理人:_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

第4篇 簡易承攬加工合同

甲方:(委托方)_____________________

乙方:(承攬方)_____________________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。

一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙_____份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、相關(guān)事宜:

1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求:

自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。

四、加工費用:

該項目合同總體加工費用_____萬元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式:

乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜:

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構(gòu)解決。

在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:蓋章:______________________

簽約人:______________職務(wù):_______________電話號碼:_____________________

乙方:_________________蓋章:____________________

簽約人:______________職務(wù):_________________電話號碼:_____________________

第5篇 承攬加工合同簡易

承攬方:____________________________________

法定代表人:____________職務(wù):____________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

定作方:____________________________________

法定代表人:____________職務(wù):____________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品__________________________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________

第十一條其他約定__________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:

1.向_____機關(guān)申請_____;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方:________________________承攬方:________________________

代表人:________________________代表人:________________________

____年____月____日____年____月____日

簡易加工合同(5份范本)

甲方:_______________乙方:_______________1、前言經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)簡易信息

  • 簡易服裝合同(3份范本)
  • 簡易服裝合同(3份范本)98人關(guān)注

    工程名稱:委托方(甲方):——————代理方(乙方):————————合同簽訂日期:————年——____月——____日合同條款委托方(甲方):代理方(… ...[更多]

  • 員工簡易合同(5份范本)
  • 員工簡易合同(5份范本)96人關(guān)注

    甲方:____________公司乙方:姓名:住址:身份證號碼:一、甲方自____年____月____日起錄用乙方為兼職員工,并依人力資源管理規(guī)章及甲方所訂之規(guī)則辦理。二、甲乙雙方經(jīng)共同 ...[更多]

  • 企業(yè)簡易轉(zhuǎn)讓合同(16份范本)
  • 企業(yè)簡易轉(zhuǎn)讓合同(16份范本)93人關(guān)注

    出讓方:(甲方)出讓方經(jīng)紀機構(gòu):受讓方:(乙方)受讓方經(jīng)紀機構(gòu):審核機構(gòu):產(chǎn)權(quán)交易所簽約地點:簽約日期:年月日按照國家有關(guān)產(chǎn)權(quán)交易的政策、法規(guī),甲乙雙方通過友好協(xié)商,本著公開… ...[更多]

  • 簡易汽車貸款合同(8份范本)
  • 簡易汽車貸款合同(8份范本)93人關(guān)注

    本合同在_________于_________年_________月_________日簽訂。合同雙方為:_________(以下稱為出租人)和____先生夫人小姐(以下稱為承租人)。1、出租人同意出租,承租 ...[更多]

  • 簡易解除合同(3份范本)
  • 簡易解除合同(3份范本)92人關(guān)注

    甲方(用人單位名稱):______________乙方:___________性別:_________由于甲乙雙方的勞動合同尚未期滿,現(xiàn)乙方因個人原因于_____年_____月日提出解除勞動合同,經(jīng)雙方平等 ...[更多]

  • 簡易供貨合同(16份范本)
  • 簡易供貨合同(16份范本)89人關(guān)注

    供貨方:(以下簡稱甲方)購買方:(以下簡稱乙方)甲方與乙方進行商品交易的任何相關(guān)程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽署如下協(xié)議:一、合 ...[更多]

  • 簡易開挖施工合同(7份范本)
  • 簡易開挖施工合同(7份范本)88人關(guān)注

    2023土石方開挖施工發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿和誠 ...[更多]

  • 簡易商鋪合同(16份范本)
  • 簡易商鋪合同(16份范本)87人關(guān)注

    出租方(以下稱甲方):承租方(以下稱乙方):甲方同意將自己的產(chǎn)權(quán)商鋪出租給乙方,雙方在法律的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,制定如下協(xié)議:一、房屋地址甲方出租的商鋪坐落于街號,建筑 ...[更多]

  • 簡易實用租房合同(3份范本)
  • 簡易實用租房合同(3份范本)87人關(guān)注

    出租方_________(甲方)身份證:_______________________承租方_________(乙方)身份證:_______________________甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下協(xié)議:一、甲方將位于____ ...[更多]

  • 簡易設(shè)計合同(4份范本)
  • 簡易設(shè)計合同(4份范本)85人關(guān)注

    發(fā)包方(以下簡稱甲方):____________________________________________承包方(以下簡稱乙方):____________________________________________單位名稱:______________ ...[更多]

相關(guān)專題

合同范本熱門信息