承攬房屋合同（16份范本）

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：38

目錄
第1篇房屋建設(shè)承攬合同第2篇三層樓帶尖子房屋承攬合同第3篇房屋承攬合同第4篇三通一平房屋承攬合同第5篇農(nóng)村房屋施工承攬合同第6篇房屋裝飾承攬合同第7篇凌律師發(fā)表房屋裝修承攬合同第8篇個人房屋裝修承攬合同書第9篇油漆房屋裝修裝修承攬合同第10篇民用房屋裝修承攬合同第11篇房屋裝修裝潢承攬合同第12篇承攬房屋裝修工程合同書第13篇房屋油漆裝修承攬合同第14篇個人房屋裝修承攬合同第15篇房屋裝修承攬合同第16篇維修承攬房屋合約

承攬房屋合同

第1篇房屋建設(shè)承攬合同

甲方：_________________________

乙方：_________________________

第一條合同標的物所處位置：________市________區(qū)(建筑面積約________平方米，合同價款以實際建筑面積為準);標的物建設(shè)工期為________年________月________日至________年________月________日;標的物建設(shè)費用為________方米;承包方式為________方式。

第二條甲方提出房屋建設(shè)基本布局、大致框架及尺寸，乙方須基于誠信及職業(yè)道德為甲方設(shè)計詳細的房屋結(jié)構(gòu)圖紙并負責(zé)技術(shù)及安全審核。乙方的最終設(shè)計圖紙經(jīng)甲方同意后方能開工建設(shè)。

第三條標的物主體結(jié)構(gòu)為________結(jié)構(gòu)，乙方在建設(shè)過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設(shè)質(zhì)量要求，所有材料的使用、材料架構(gòu)符合行業(yè)通常慣例，同時，乙方建設(shè)行為嚴格落實建設(shè)民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。

第四條標的物所有鋪設(shè)瓷磚之處，應(yīng)達到平整等美觀性要求。該類工程的質(zhì)量保質(zhì)期為二年，該期間內(nèi)脫落率及斷裂率不得超過面積的1%。超過約定面積時，乙方須無償負責(zé)將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失，乙方應(yīng)予以賠償。乙方若不及時返工，甲方可以扣除乙方的質(zhì)量保證金。

第五條標的物樓道、墻面的平整度須達到行業(yè)標準和積極性行業(yè)慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設(shè)須符合安全、方便的要求，如電話、網(wǎng)線及電路線等應(yīng)分開走管，電路線應(yīng)與電視線等保持一定技術(shù)性距離。

第六條需要使用混凝土的工程中，混凝土應(yīng)機器攪拌;頂層鋪設(shè)保溫層、澆注現(xiàn)澆，同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。

第七條標的物施工建設(shè)費的支付：完成工程建設(shè)的地基工程(標的物地基墊層至一層地面)，甲方支付________元;工程建設(shè)之一半，甲方支付________元;工程竣工后，甲方支付________元(乙方保證每個階段付款前，已進行的工程建設(shè)均符合住宅房屋建設(shè)安全性要求及行業(yè)標準)。此外，甲方預(yù)扣工程總費用的10%作為質(zhì)量保證金，二年后乙方施工達到本合同各項條款時，甲方將余款全部支付乙方。

第八條甲方的權(quán)利與義務(wù)：

1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現(xiàn)場監(jiān)督，對不當行為可以制止。

2.在不影響乙方工期的情況下，甲方可以變更施工圖紙。

3.甲方應(yīng)按照本合同第七條規(guī)定向乙方支付相應(yīng)費用。

4.甲方負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)水電，但相關(guān)費用由乙方負擔(dān)。

5.工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。

第九條乙方的權(quán)利與義務(wù)：

1.乙方各建設(shè)行為及建設(shè)用料均符合相關(guān)行業(yè)標準及積極性行業(yè)慣例并保證誠信;若工程質(zhì)量不符合本協(xié)議要求或相關(guān)行業(yè)標準，乙方應(yīng)無償返工且應(yīng)承擔(dān)由此給甲方帶來的損失。

2.乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下按時完成建設(shè)任務(wù);逾期須承擔(dān)________元/日的違約金并應(yīng)承擔(dān)甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設(shè)轉(zhuǎn)包。

3.乙方自備符合行業(yè)要求的施工工具及相關(guān)房屋建設(shè)工程所需器械，同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質(zhì)的相應(yīng)技術(shù)人員。

4.乙方自負己方人員及相應(yīng)物品的安全責(zé)任，乙方人員出現(xiàn)的意外、傷亡等人身損害以及財產(chǎn)損失自負其責(zé)，甲方對此不負責(zé)任。

5.乙方因施工不當或未盡相應(yīng)注意義務(wù)給他人人身或財產(chǎn)帶來損害時，應(yīng)負相應(yīng)損害賠償責(zé)任，甲方對此不承擔(dān)責(zé)任。

甲方：_________________乙方：_________________

地址：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

代表：_________________代表：_________________

第2篇三層樓帶尖子房屋承攬合同

甲方:_________________

乙方:_________________

甲乙雙方按照《_________________》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

一、工程概況:

甲方準備在________縣________街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。

2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工，工程從________年________月________日開始動工,至________年________月________日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年________月________日前完工。

3、甲方負責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護由乙方負責(zé)，施工完畢后歸還甲方。

5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責(zé)。

二、費用結(jié)算

1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。

2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

3、付款方式:

①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

三、質(zhì)量要求:

1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。

四、法律責(zé)任:

1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負責(zé),沒有任何法律責(zé)任。

2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、需要說明：

1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同自________年________月________日簽定之日起生效。

甲方(簽字蓋_________________)乙方(簽字蓋_________________)

________年________月________日________年________月________日

第3篇房屋承攬合同

房屋承攬合同范文建設(shè)方(下稱甲方)：身份證號碼：承攬方(下稱乙方)：身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款：

一、承攬項目

1、甲方擬建一處房屋，位于面積為平方米，現(xiàn)將工程承攬給乙方，具體包括：

(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。

(2)主體框架及砌墻工程。

(3)布筋及水泥砼工程。

(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。

(5)其它。

2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負責(zé)。

二、工價及其支付

1、本工程工程款為元。

2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

三、安全責(zé)任

乙方在施工過程中，應(yīng)注重加強安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān)。

四、工程驗收及工期

1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質(zhì)量標準。

2、本合同所涉及工程的工期為天。

3、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金元。

五、返工義務(wù)的承擔(dān)

在施工過程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計施工等問題，由乙方負責(zé)返工，所需費用由乙方負責(zé)。

六、保修期限

1、工程質(zhì)量保修期為年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

2、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔(dān)責(zé)任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負責(zé)維修或賠償，請求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。

3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

七、特別約定

1、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。

2、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。

八、違約責(zé)任

任何一方違約，對方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：

1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。

2、賠償守約方經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權(quán)益所需合法費用支出。

九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

建設(shè)方(甲方)：承攬方(乙方)：

年月日

房屋承攬合同范文，盡在酷貓寫作。

第4篇三通一平房屋承攬合同

訂立合同雙方:

建設(shè)單位:________________(以下簡稱發(fā)包方)

施工單位:________________(以下簡稱承包方)

雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:

第一條:工程名稱:________________

第二條:工程地點:________________

第三條:建筑面積:________________

第四條:工程價款及付款方法:________________

第五條:工程期限(開工、竣工時間)

第六條:工程質(zhì)量標準

第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

第八條:發(fā)包方義務(wù):

1.開工前________天,甲方給乙方施工圖一式________份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2.按協(xié)議分工,開工前________天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。

3.負責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責(zé)組織驗收工作,負責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

4.按協(xié)議負責(zé)按期撥款。

5.......

第九條:承包方義務(wù)

乙方負責(zé):

1.按協(xié)議分工負責(zé)材料供應(yīng)。

2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責(zé)組織施工,按期竣工。

4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

6.......

第十條:違約責(zé)任及獎勵條款

第十一條:其他協(xié)助條款。

第十二條:本合同正本________份,承包方、發(fā)包方各一份,報送________、________各一份。

第十三條:合同有效期及合同爭議解決。

第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方:________________(蓋章)

承包方:________________(蓋章)

法定代表人:________________

地址:________________

開戶銀行:________________

帳號:________________

簽約日期:________年________月________日

第5篇農(nóng)村房屋施工承攬合同

農(nóng)村房屋施工承攬合同

甲方（房主）：？

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯(lián)系方式：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內(nèi)容

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1. 工程價款：

2. 該房屋建筑工程為包工承包方式。

3. 工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付 % ，第二層完工后支付 % ，工程竣工以后支付 % ， % 作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

1. 甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。

3. 工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

4. 乙方負責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方 % 的保證金。

5. 工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責(zé)對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn)，自行負責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責(zé)。

6. 工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。

7. 治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。

8. 乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù) 均歸乙方承擔(dān)。

五、其它

1. 本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2. 本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3. 合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時間：年月日

第6篇房屋裝飾承攬合同

發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________

承包方(簡稱乙方)：_________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點：

2.住房構(gòu)：房型________房________廳________套，施工面積________平方米。

3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價款及算的約定

1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付________元訂金，第二次付款時扣除

(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元

(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

1.本工程執(zhí)行dbj08c62c97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30c1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

2.本工程由________方設(shè)計施工方案。

3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

六、其它事項

1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

七、違約責(zé)任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：________________電話：________________

乙方(簽章)：________________電話：________________

簽訂地點：________________

第7篇凌律師發(fā)表房屋裝修承攬合同

房屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于______________________________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點：地點：

電話：電話：

第8篇個人房屋裝修承攬合同書

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

在平等自愿的基礎(chǔ)上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：

一、裝修施工地點：

二、工程內(nèi)容：

1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

2、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元。

四、乙方負責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。

合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費用。

乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責(zé)。

六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

第9篇油漆房屋裝修裝修承攬合同

2023油漆房屋裝修裝修承攬甲方:(以下簡稱*方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照<民法典>;及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守:

一、工程概況

1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價:

1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。

3，墻紙粘貼:6。00元每平方米。

4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，*方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、*方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質(zhì)量;

3、*方負責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、*方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行*告、罰款等處罰;

6、*方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當服從*方安排及管理。

三、乙方責(zé)任

1、按照*方的技術(shù)要求進行施工，接受*方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責(zé);

3、乙方要保*材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換*方提供的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守*方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格按照*方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給*方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

8、*方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，*方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責(zé)對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及*方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴格按照*方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，*方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由*方承擔(dān)，以簽*單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給*方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向*方支付違約金，延誤超過2天時，*方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向*方所在地*法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，*乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章):乙方(手印):

地址:地址:

法定代表人:*號(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人:電話

第10篇民用房屋裝修承攬合同

2023民用房屋裝修承攬甲方：

乙方：

甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：

一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。

二、施工地點：

三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。

七、施工期限：自合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。

八、甲方的權(quán)利義務(wù)

甲方的權(quán)利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。

2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

甲方的義務(wù)

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應(yīng)按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權(quán)利義務(wù)

乙方的權(quán)利

1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

乙方的義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責(zé)任。

2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。

6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。

8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。

十、違約責(zé)任

由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方：乙方：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

第11篇房屋裝修裝潢承攬合同

甲方(裝修方)：_________________

乙方(承攬方)：_________________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：

一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。

二：裝飾施工地點：

1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：________m2，室內(nèi)面積________m2。

2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。

三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施

四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。

五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六：乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責(zé)任。

八：驗收：

1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進行標注，說明其位置、形狀、尺寸、材質(zhì)等，防止甲方今后使用時產(chǎn)生意外損壞，以及便于維修;

3、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

九：其它：

1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。甲方購買的’材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

十：衛(wèi)生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;

十一：保修

1。工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

2。在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

十二：違約責(zé)任：甲方無正當理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

十三：附則

1。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2。乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，

應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

3。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方，并負責(zé)反工修復(fù)至合格為止。

4。合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應(yīng)予以賠償。

十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。

甲方：________________

乙方：________________

第12篇承攬房屋裝修工程合同書

甲方(定作人)：

身份證號碼：

住址：

乙方(承攬人)：

身份證號碼：

住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負責(zé)承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程(含面積的防水)。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責(zé)包工包料。

3、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從年月日開始建設(shè)，到年月日止，工期為天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款;造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交區(qū)人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)：

乙方簽字(手印)：

年月日

第13篇房屋油漆裝修承攬合同

甲方：__________(以下簡稱甲方)

乙方：__________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：元每平方米(含基層膩子及人工)。

3，墻紙粘貼：元每平方米。

4、清水漆：元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3、甲方負責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。

三、乙方責(zé)任

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責(zé)對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__;

2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：__________乙方(手印)：__________

地址：________________地址：________________

法定代表人：_________身份證號：_________

第14篇個人房屋裝修承攬合同

2023個人房屋裝修承攬甲方：______________

乙方：______________

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于_________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質(zhì)量標準及驗收期限：

五、施工期限：

工期為_______，從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

七、其他約定：

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：____________

乙方：____________

第15篇房屋裝修承攬合同

房屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行 “包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責(zé)施工。

二、包干承包費用：人民幣整（小寫元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整（小寫￥元）；

2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整（小寫￥元）；

3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣整（小寫￥元）。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

五、其他約定：

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責(zé)采購裝修材料；

2、甲方應(yīng)按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責(zé)施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān)；

4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；

5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔(dān) 違約責(zé)任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責(zé)為甲方維修。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

時間：時間：

第16篇維修承攬房屋合約

甲方：汽車有限公司住所地：法定代表人：電話：

乙方：住所地：法定代表人：電話：

鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：

一、合作項目標的：維修售后服務(wù)。

二、合作時間及地址：年月日至年月日。

地址： (詳見附圖)，其中車間 (平方米)，鈑金、噴漆 (平方米)，接待室 (平方米)。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣萬元及現(xiàn)金人民幣萬共萬元作為投資;乙方以設(shè)備折價萬及現(xiàn)金萬共出資萬元作為投資。

雙方約定：

① 雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。

② 設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營

汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金賬戶(含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶)，合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔(dān)。

六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為萬元，合作項目專用賬戶須分攤甲方場地費每年萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度開始，合作項目按每年萬元分攤場地費，于每年月日前入帳。

七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責(zé)任：

(一)、甲方：

① 繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。

② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

(二)、乙方：

① 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

② 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

③ 開發(fā)客戶并介紹給甲方。

九、特別約定：

① 原××汽車場地系為爭取'4s'品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。