- 目錄
第1篇 建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書
原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。
法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。
被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，為維護原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：______________
________年________月________日
第2篇 工程款違約金起訴書
起訴單位：_________________(全稱)：________市________縣________建筑公司
企業(yè)性質(zhì)：集體
經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.
流動資金：________萬元
何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：________年________月份經(jīng)________縣基建局批準
地址：________縣________鄉(xiāng)________電話：________________
開戶銀行：______________工區(qū)歷下辦理處。帳號：_________________
法定代表人姓名：_________________職務(wù)：_________________
被告單位(全稱)：________市職工教育培訓中心
地址：________市________-________路________號
事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由：
________年________月________日，________縣建筑工程總公司________公司(原告，以下簡稱乙方)同________市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為________元。開工日期定為________年________月________日;竣工日期定為________年________月________日。合同簽定后，乙方按時將設(shè)備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了________元的誤工費，但尚有________元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于________年________月________日完工。三幢樓均經(jīng)________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交________市建設(shè)銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具狀人：________________建筑公司
第3篇 工程合同違約起訴書
名稱：______________地址：_____________電話：_____________
法定代表人：_________________
姓名：_________________職務(wù)：_____________
委托代理人：_________________
姓名：______________性別：_____________年齡：_____________民族：_____________職務(wù)：_____________工作單位：______________住址：_________________電話：_____________
被告：_________________
名稱：______________地址：_____________電話：_____________
法定代表人：_________________
姓名：_________________職務(wù)：_____________
訴訟請求：________________
事實和理由：_________________
此致___________人民法院
原告人：_____________(蓋章)
第4篇 勞務(wù)工程合同沒開工違約
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)
承包方：_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，公司項目管理實施細則及項目部實際情況和特點，甲方將分部分項外架工程委托乙方施工。雙方本著平等互利原則，經(jīng)友好協(xié)商，在原招標等有關(guān)文件基礎(chǔ)上，簽訂以下合同條款,雙方共同遵守。
一、承包工作范圍和內(nèi)容
1、_____________住宅樓工程中外架工程。
2、施工人員現(xiàn)場技術(shù)，安全質(zhì)量交底中明確的作業(yè)內(nèi)容。
3、做好落手清工作，拆架后有關(guān)材料須整齊、分類堆放在甲方施工人員規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。必須經(jīng)甲方施工員簽字認可，否則不予結(jié)帳。
二、承包單價和結(jié)算方式
1、地下室按建筑面積_______________元/㎡，標準層按建筑面積_______________元/㎡(此價格為省標化要求價)。單價包括人工費、超高費、住宿費、進退場車旅費、勞動保護費(安全帽、手套、工作服、安全帶)、小型工具(板手)、輔助材料費(鐵絲)、五證(暫住證、計生證、就業(yè)證、特殊工種作業(yè)證、上崗證)的管理費與手續(xù)費用、鋼管清理費、外架日常保養(yǎng)和維修、掛安全網(wǎng)、井架搭拆、以上所有工作內(nèi)容中所發(fā)生的人工費以及個人調(diào)節(jié)稅等。
2、每月25日按施工員認可工程量，交核算員復核結(jié)帳，待各有關(guān)部門審核后，下月初10日前支付月工作量80%的60%，外架拆除后支付原80%的40%，年底時(農(nóng)歷)再支付10%，剩余10%作為安全質(zhì)量保證金，待工程交工驗收后，各有關(guān)部門結(jié)帳付清尾款。
三、勞務(wù)人員工資發(fā)放辦法
乙方每月須編制一份有關(guān)勞務(wù)費用分配細則及工資表(須落實到個人)，在每次結(jié)帳后付款前交甲方財務(wù)人員。
四、乙方須編制每月用料計劃提前一個月報甲方有關(guān)人員審核后，共同商定供料計劃，合理安排周轉(zhuǎn)材料，減少損耗，嚴格按施工有關(guān)部門制定材料損耗表控制。如超過損耗率(_______________%)，則超過部分按材料原價賠償。
五、雙方職責
(一)甲方職責
1、全面負責現(xiàn)場施工的月、季生產(chǎn)計劃和勞動計劃的編制，安排協(xié)調(diào)工作，保證該任務(wù)能連續(xù)、合理均衡的施工。
2、負責現(xiàn)場施工技術(shù)問題的指導和質(zhì)量監(jiān)督，及時用書面形式傳達作業(yè)指導書、安全交底書。
3、負責工程周轉(zhuǎn)材料的及時供應(yīng)(作業(yè)面500米范圍內(nèi)，且應(yīng)按定額限額發(fā)料，輔助材料乙方自理)。
4、負責向乙方提供離開作業(yè)面40米內(nèi)，水平或垂直距離的水電源(隨機電箱或水龍頭)，并保障作業(yè)班組施工道路通暢和垂直運輸設(shè)施要求。
5、必須按施工組織設(shè)計和施工方案要求，保障作業(yè)班組施工現(xiàn)場安全設(shè)施齊全和機械設(shè)備安全的要求，并根據(jù)作業(yè)班組申請向作業(yè)人員提供安全文明施工所需的一切設(shè)施。
6、應(yīng)負責及時辦理因甲方原因造成乙方損失的賠償費用手續(xù)和因乙方原因造成損失的處罰手續(xù)。
7、負責對乙方作業(yè)人員進行安全、質(zhì)量、進度完成情況和綜合管理情況的檢查與考核工作，并有權(quán)隨時對乙方管理資料進行審查。
8、負責組織乙方參加公司黨政工團組織的雙文明競賽等各項活動。
9、甲方有權(quán)對不服從綜合協(xié)調(diào)安排的班組給予罰款或整改的處罰，有權(quán)勒令違法、違章經(jīng)教育無效的乙方作業(yè)人員在24小時內(nèi)離開本項目部。
(二)乙方職責
1、乙方應(yīng)嚴格信守合同、招標文件及詢標記錄中乙方承諾的各項管理目標(質(zhì)量、安全、施工計劃、綜合管理等)。
2、負責作業(yè)人員的政治思想、技術(shù)培訓、職業(yè)道德、教育工作。
3、按照合同精神及時向甲方書面申報勞務(wù)結(jié)算書和各項考核報表。
4、負責對甲方轉(zhuǎn)交的周轉(zhuǎn)材料的保養(yǎng)、養(yǎng)護、維修工作，嚴格按甲方要求實行限額領(lǐng)料。
5、負責對進場施工的勞務(wù)作業(yè)人員進行安全、技術(shù)三級教育和考核工作，并應(yīng)將該工作的書面資料及時報送四分公司質(zhì)量安全技術(shù)監(jiān)督科。
6、乙方應(yīng)委派代表人駐點現(xiàn)場，負責管理勞務(wù)作業(yè)人員，并協(xié)調(diào)和檢查，考核各勞務(wù)作業(yè)班組的各項工作和完成情況并按時參加項目部的月計劃會議和工作協(xié)調(diào)會議。
7、乙方必須正確及時辦理務(wù)工作業(yè)人員的暫住證、計生證、就業(yè)證、特殊工種作業(yè)證、上崗證、務(wù)工合同手續(xù)，并隨時接受上級機關(guān)、地方政府部門、甲方的檢查，且應(yīng)對不符合要求的迅速整改。
8、乙方作業(yè)人員在本項目部施工期間，應(yīng)嚴格執(zhí)行公司各項制度和四分公司及項目部下達的各項管理規(guī)定。應(yīng)無條件服從甲方各部門協(xié)調(diào)、安排。
9、乙方勞務(wù)作業(yè)班組應(yīng)建立二長六大員管理機制，且在作業(yè)班組中從事該工種工作時間一年以上的技術(shù)骨干總?cè)藬?shù)達60%以上。
10、按要求配置個人勞動保護設(shè)施。
六、質(zhì)量安全管理
1、用的標準、規(guī)范為省標化文明施工、施工方案、作業(yè)指導書、公司質(zhì)保手冊，安全管理執(zhí)行國家安全操作規(guī)范且雙方應(yīng)執(zhí)行公司質(zhì)量安全獎罰條例。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行并服從`四級質(zhì)量安全檢查管理程序(自檢、企業(yè)檢、監(jiān)理檢、地方安檢)
3、安全目標為杜絕重大傷亡事故，輕傷事故頻率小于千分之一，如發(fā)生安全事故直接經(jīng)濟責任由責任方承擔。
4、標化管理目標為省級標化達標工地。
七、考核與獎罰
為使本工程達到安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效之目標，雙方商定以下獎罰條款：_________________
1、工期獎罰：_________________如乙方達到經(jīng)雙方確認的計劃書工期要求不獎不罰，如提前一天甲方獎勵乙方200元/天，如乙方責任滯后一天，甲方處罰乙方400元/天(提前或延誤期應(yīng)疊加計算獎罰金)，如乙方責任未實現(xiàn)項目部協(xié)調(diào)會議精神之要求，甲方處罰乙方200元/次。
2、質(zhì)量獎罰：_________________如乙方責任工程質(zhì)量未達到優(yōu)良要求時(甲方自檢90分以上)，乙方?jīng)Q算單價下調(diào)30%(即決算單價*0.7),如乙方責任工程質(zhì)量未達到合格品要求時，乙方單價下調(diào)100%。
3、安全獎罰：_________________如乙方責任發(fā)生輕傷事故，甲方對乙方處以500元/次的罰款，如乙方責任發(fā)生重傷事故，甲方對乙方處以10000元/次的罰款。
4、標化管理獎罰：_________________如乙方責任發(fā)生違反省級標化工地管理規(guī)定的`行為，甲方對乙方處以500元/次的罰款，如該工程工地被評為省級標化工地，甲方給予乙方1000元獎勵。
5、技術(shù)進步獎勵：_________________如乙方提出合理化建議，且被甲方采納實施后獲得成果，甲方給予乙方2001000元的獎勵。
6、材料節(jié)超獎罰：_________________甲方依據(jù)有關(guān)經(jīng)濟資料，視限額領(lǐng)料制度執(zhí)行狀況和效果，可結(jié)合有關(guān)具體事項給予乙方一定的獎罰。
7、綜合治理獎罰：_________________如乙方人員在本項目部工作期間發(fā)生違法違紀事件，甲方有權(quán)給予作業(yè)班組處以1001000元的罰款(重點是不得發(fā)生賭博、嫖娼、斗毆、行賄等)。
八、其它
1、決算審核程序：_________________乙方申請**項目經(jīng)理批準(項目經(jīng)理有權(quán)對有依據(jù)的量進行增減)。
2、招標文件、報價書、中標通知書及有關(guān)交底內(nèi)容均作為本合同的附件，具有同等法律效力。
3、合同期限：_________________本協(xié)議雙方簽字后生效，有效期自工程開工到工程交工后、結(jié)清帳款后失效。
4、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本合同一式六份，甲方執(zhí)五份，乙方一份。
甲方：________________
代表：________________
乙方：________________
代表：________________
簽定日期：_________________年______月______日
第5篇 2023二級造價工程師《土建工程》考點：合同爭議與違約責任
，希望對您有所幫助。
2023二級造價工程師《土建工程》考點：合同爭議與違約責任
1、可以解除合同的情形：當事人雙方協(xié)商解除;發(fā)生不可抗力時;一方違約(不支付工程款導致工程無法進行，停工56天后仍不支付;將全部工程轉(zhuǎn)包;一方違約致使合同無法履行)。
2、合同解除后雙方約定的結(jié)算和清理條款仍然有效，應(yīng)做好已完工程、已購材料設(shè)備的保護移交工作。
3、發(fā)包方責任：不按時支付工程(進度)款和工程師不及時給出指令和確認致使合同無法履行的，應(yīng)承擔責任。
4、承包方責任：不能按合同約定的工期和質(zhì)量標準完成的，應(yīng)按專用條款約定方法賠償。
5、爭議的解決：申請仲裁或向法院起訴兩種方式。一般爭議應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護好已完工程。停止履行合同的情況：雙方協(xié)商一致、仲裁調(diào)解、法院判決停工的。
第6篇 監(jiān)理工程師合同管理知識點：承擔違約責任方式
學員問題承擔違約責任的方式有哪些？
解答（1）繼續(xù)履行。繼續(xù)履行是指違反合同的當事人不論是否承擔了賠償金或者其他形式的違約責任，都必須根據(jù)對方的要求，在自己能夠履行的條件下，對合同未履行的部分繼續(xù)履行。因為訂立合同的目的就是通過履行實現(xiàn)當事人的目的，從立法的角度，應(yīng)當鼓勵和要求合同的實際履行。承擔賠償金或者違約金責任不能免除當事人的履約責任。
（2）采取補救措施。所謂的補救措施主要是指我國民法通則和合同法中所確定的，在當事人違反合同的事實發(fā)生后，為防止損失發(fā)生或者擴大，而由違反合同一方依照法律規(guī)定或者約定采取的修理、更換、重新制作、退貨、減少價格或者報酬等措施，以給權(quán)利人彌補或者挽回損失的責任形式。采取補救措施的責任形式，主要發(fā)生在質(zhì)量不符合約定的情況下。建設(shè)工程合同中，采取補救措施是施工單位承擔違約責任常用的方法。
（3）賠償損失。當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方的損失。損失賠償額應(yīng)當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見或應(yīng)當預見的因違反合同可能造成的損失。這種方式是承擔違約責任的主要方式。因為違約一般都會給當事人造成損失，賠償損失是守約者避免損失的有效方式。
（4）支付違約金。當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失額的賠償辦法。約定違約金低于造成損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)予以增加；約定違約金過分高于造成損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)予以適當減少。違約金與賠償損失不能同時采用。如果當事人約定了違約金，則應(yīng)當按照支付違約金承擔違約責任。
（5）定金罰則。當事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔保。債務(wù)人履行債務(wù)后定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或收回。給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當雙倍返還定金。當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或定金條款。但是，這兩種違約責任不能合并使用。
以上內(nèi)容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成，供參考，如有問題請及時溝通、指正。
第7篇 違約責任與建設(shè)工程合同示本
違約責任與建設(shè)工程合同示范文本
一、違約責任的概念和特征
違約責任(又稱違反合同的民事責任)，是指合同當事人因違反合同義務(wù)所承擔的責任。違約責任具有如下特征：
(1)違約責任的產(chǎn)生是以合同當事人不履行合同義務(wù)為條件的。
(2)違約責任具有相對性。
(3)違約責任主要具有補償性，即旨在彌補或補償因違約行為造成的損害后果。
(4)違約責任可以由合同當事人約定，但約定不符合法律要求的，將會被宣告無效或被撤銷。
(5)違約責任是民事責任的一種形式。
二、當事人承擔違約責任應(yīng)具備的條件
承擔違約責任，首先是合同當事人發(fā)生了違約行為，即有違反合同義務(wù)的行為;其次，非違約方只需證明違約方的行為不符合合同約定，便可以要求其承擔違約責任，而不需要證明其主觀上是否具有過錯;第三，違約方若想免于承擔違約責任，必須舉證證明其存在法定的或約定的免責事由，而法定免責事由主要限于不可抗力，約定的免責事由主要是合同中的免責條款。
三、承擔違約責任的種類
合同當事人違反合同義務(wù)，承擔違約責任的種類主要有：繼續(xù)履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。
1.繼續(xù)履行
《合同法》規(guī)定，當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。繼續(xù)履行是一種違約后的補救方式，是否要求違約方繼續(xù)履行是非違約方的一項權(quán)利。繼續(xù)履行可以與違約金、定金、賠償損失并用，但不能與解除合同的方式并用。
2.違約金和定金
違約金有法定違約金和約定違約金兩種：由法律規(guī)定的違約金為法定違約金;由當事人約定的違約金為約定違約金。
《合同法》規(guī)定，當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約
定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少。
當事人可以依照《擔保法》約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔保。債務(wù)人履行債務(wù)
后，定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定
金;收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當雙倍返還定金。
當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
四、違約責任的免除
在合同履行過程中，如果出現(xiàn)法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《合同法》僅承認不可抗力為法定的免責事由。
《合同法》規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)當在合理期限內(nèi)提供證明。
五、建設(shè)工程合同示范文本的作用
合同示范文本，是指由規(guī)定的國家機關(guān)事先擬定的對當事人訂立合同起示范作用的合同文本。《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家工商行政管理局關(guān)于在全國逐步推行經(jīng)濟合同示范文本制度請示的通知》中指出，在全國逐步推行經(jīng)濟合同示范文本制度，即：對各類經(jīng)濟合同的主要條款、式樣等制定出規(guī)范的、指導性的文本，在全國范圍內(nèi)積極提倡、宣傳，逐步引導當事人在簽訂經(jīng)濟合同時采用，以實現(xiàn)經(jīng)濟合同簽訂的規(guī)范化。
推行這一制度，有助于當事人了解、掌握有關(guān)法律法規(guī)，使合同的簽訂合法規(guī)范，避免缺款少項和當事人意思表示不真實、不確切，防止出現(xiàn)顯失公平和違法條款;也便于合同管理機關(guān)加強監(jiān)督檢查，有利于仲裁機構(gòu)和人民法院及時解決合同糾紛，保護當事人合法權(quán)益，保障國家和社會公共利益。
六、建設(shè)工程合同示范文本
國務(wù)院建設(shè)行政主管部門和國務(wù)院工商行政管理部門，相繼制定了《建設(shè)工程勘察合同(示范文本)》、《建設(shè)工程設(shè)計合同(示范文本)》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)》、《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》、《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同(示范文本)》、《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同(示范文本)》。
《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成。
七、合同示范文本的法律地位
合同示范文本對當事人訂立合同起參考作用，但不要求當事人必須采用合同示范文本，即合同的成立與生效同當事人是否采用合同示范文本無直接關(guān)系。合同示范文本具有引導性、參考性，并無法律強制性。
命題考點
違約責任的特征;當事人承擔違約責任應(yīng)當具備的條件;違約金和定金;違約責任的免除;合同示范文本的作用。
分析預測
(1)判斷某建設(shè)工程合同履行過程中發(fā)生違約行為后應(yīng)怎樣承擔其違約責任。
(2)判斷當事人既約定違約金，又約定定金時應(yīng)選擇哪一條款。
(3)分析某一具體施工合同是否符合建設(shè)工程合同示范文本。
第8篇 2023設(shè)備監(jiān)理工程師合同管理考點：違約責任
導語2023年二級建造師考試備考正在進行中，為了方便考生及時有效的備考，那么，為您精心整理了2023設(shè)備監(jiān)理工程師合同管理考點：違約責任，歡迎大家的查閱學習。如想獲取更多設(shè)備監(jiān)理工程師考試備考資料，請關(guān)注的更新。
違約責任
1.監(jiān)理單位責任
①監(jiān)理單位的責任期即設(shè)備委托監(jiān)理合同有效期。
②如果因監(jiān)理單位過失而造成了業(yè)主的經(jīng)濟損失，應(yīng)當向業(yè)主承擔賠償責任。
③監(jiān)理單位對承包人違反合同和可抗力不承擔責任。監(jiān)理單位處理委托業(yè)務(wù)時，因非監(jiān)理單位原因的事由受到損失的，可以向業(yè)主要求補償損失。
④業(yè)主嚴重違約時，監(jiān)理單位可以終止合同，但至少提前2個月通知業(yè)主。
2.設(shè)備委托監(jiān)理合同的賠償原則
設(shè)備委托監(jiān)理合同最主要的承擔違約責任的方式是賠償對方的損失。任何一方對另外一方承擔賠償責任時，應(yīng)遵守以下原則：
①賠償應(yīng)限于由于違約所造成的、可以合理預見到損失和損害的數(shù)額。
②在任何情況下，賠償?shù)睦塾嫈?shù)額不應(yīng)超過雙方合同中規(guī)定的賠償限額;在設(shè)備監(jiān)理單位一方，其賠償總額往往應(yīng)有明確的賠償規(guī)定，如不超出監(jiān)理酬金的總額。
③如果任何一方與第三方共同對另一方負有責任時，則負責任一方應(yīng)付的賠償比例應(yīng)限于由其違約所應(yīng)負責的那部分比例。
監(jiān)理工作的責任期限即監(jiān)理合同的有效期限。設(shè)備監(jiān)理單位在責任期內(nèi)，如果因過失而造成了經(jīng)濟損失，要負監(jiān)理失職的責任。
在監(jiān)理過程中，如果完成全部議定監(jiān)理任務(wù)因設(shè)備工程進展的推遲或延誤而超過議定的日期，雙方應(yīng)進一步商定相應(yīng)延長的責任期，
設(shè)備監(jiān)理單位不對責任期以外發(fā)生的任何事件所引起的損失或損害負責，也不對第三方違反合同規(guī)定的質(zhì)量要求和交工時間承擔責任。
3、設(shè)備委托監(jiān)理合同的賠償原則原因分析：
監(jiān)理單位應(yīng)當承擔有限賠償責任的根本原因在于：在設(shè)備建設(shè)過程中，設(shè)備監(jiān)理單位是一個中介服務(wù)機構(gòu)，如果由于監(jiān)理單位的過失給業(yè)主單位造成損失的，例如應(yīng)當監(jiān)督檢查的項目不檢查或者不按照規(guī)定檢查，則必然還應(yīng)當有另一個責任方，例如設(shè)備安裝單位完成安裝過程中存在安裝質(zhì)量隱患。監(jiān)理單位與安裝單位的分工是：安裝單位完成設(shè)備安裝任務(wù)，監(jiān)理單位負責監(jiān)督檢查。如果安裝單位的安裝質(zhì)量有問題，安裝單位當然應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。在考慮安裝單位與監(jiān)理單位承擔賠償責任的大小時，應(yīng)當依據(jù)雙方的過錯大小進行賠償責任分擔。在安裝過程中如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，安裝單位的過錯顯然是主要的。不論是同安裝單位所獲得的費用與監(jiān)理單位所獲得的監(jiān)理酬金相比，還是從安裝單位在安裝過程中所發(fā)揮的作用來看，我們都可以得出這樣的結(jié)論。安裝的質(zhì)量、工期等畢竟與安裝單位有直接的因果關(guān)系，因此，雖然《合同法》對合同的賠償責任規(guī)定得已經(jīng)很明確了，我們?nèi)匀徊荒艿贸霰O(jiān)理單位應(yīng)當對過錯責任單位承擔完全賠償責任的結(jié)論。如上所述，有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定監(jiān)理單位的連帶賠償責任，并不排除雙方約定明確的各自的賠償責任。監(jiān)理單位應(yīng)當對其過失承擔有限賠償責任。
