- 目錄
第1篇 20xx廣告牌施工合同
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1．1 工程名稱：
1．2 工程地點：
1．3 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1．4 合同價款：小寫人民幣： 元
即大寫人民幣：
第2條 甲方權(quán)責
2．1 向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。
2．2 指派 為甲方代表，負責合同履行及工程審核。
2．3 指派 為甲方駐工地代表，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
2．4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，審核乙方的施工方案和進度計劃，驗收工程。
2．5 確保在 年 月 日交付施工現(xiàn)場于乙方。
2．6 組織人員驗收乙方的工程。
2．7 確保按照合同確認之日期支付款項于乙方。
2．8 甲方負責此項廣告工程的報批。
第3條 乙方權(quán)責
3．1 開工前 天，乙方向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現(xiàn)場交底。
3．2 指派 為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。
3．3 指派 為乙方工地代表，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。
3．4 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作流程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。做好工程進度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3．5 遵守國家或地方政府有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。
3．6 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，經(jīng)甲方同意后辦理相應審批手續(xù)方可施工。
3．7 工程竣工未移交甲方之前，對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3．8 乙方現(xiàn)場施工時必須全程戴印有博藝廣告字樣的安全帽，穿著印有xx公司字樣的工作服。
3．9 現(xiàn)場施工場地或水、電、設備等產(chǎn)生的費用由乙方自理。
3．10全力配合甲方或甲方的關聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗收工作。
第4條 關于工期的約定
4．1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。
4．2 因甲方未能按時交施工現(xiàn)場給乙方，影響工期的，工期相應順延。
4．3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。
4．4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工 小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5．1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210－20xx）為質(zhì)量評定驗收標準。
5．2 本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5．3 甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。
5．4 由于乙方原因造成質(zhì)量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。
5．5 工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的 日內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發(fā)出驗收通知后的 日內(nèi)仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)的，視為已經(jīng)驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內(nèi)改善工程，工程時間可由甲乙雙方協(xié)商確定，期間所產(chǎn)生的所有費用乙方自理。
第6條 關于工程價款及結(jié)算的約定
6．1 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。
撥款分 次進行 撥款占總額的百分比
金額(元)
簽定合同后，開工的第一日
工程進行到三分一時
工程進行到三分二時
完工時
工程完成并經(jīng)驗收合格后3日內(nèi)
工程完成并經(jīng)驗收合格后的十二個月
6．2 工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 五 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
6．3 本項目造價根據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設計圖紙內(nèi)容進行項目造價包干（甲方要求增加的工程除外）。
第7條 關于材料供應的約定
7．1 本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標產(chǎn)品。
7．2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8．1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8．2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。
8．3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8．4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔。
第9條 違約責任
9．1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。
9．2 乙方除自然力（臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等）、政府、戰(zhàn)爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協(xié)議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議，有權(quán)拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。
9．3 如甲方未能按本協(xié)議約定的時間內(nèi)付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟損失的權(quán)利。
9．4 若甲方在以上規(guī)定的時間內(nèi)逾期未付款，則自本協(xié)議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金；若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一致推遲，則收款時間相應順延。
9．5 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
10．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10．2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
第11條 附則
11．1 本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三 年；在保修期內(nèi)，甲方應按國家標準每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修；霓虹燈保修期為_一 年；如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和霓虹燈在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負責及時免費維護修復。
11．2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。
11．3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協(xié)議，并具有同等法律效率。
11．4 本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養(yǎng)合同。
11．5 副本一：《xxxxxx樓頂霓虹燈工程預（結(jié)）算表》
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
法人代表委托人： 法人代表委托人：
地 址： 開戶銀行：
電 話： 帳 號：
傳 真： 地 址：
網(wǎng) 址： 電 話：
電子郵箱： 傳 真：
簽字日期：網(wǎng) 址：
電子郵箱：
簽字日期：
第2篇 廣告牌施工合同新
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1．1 工程名稱：
1．2 工程地點：
1．3 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1．4 合同價款：小寫人民幣： 元
即大寫人民幣：
第2條 甲方權(quán)責
2．1 向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。
2．2 指派 為甲方代表，負責合同履行及工程審核。
2．3 指派 為甲方駐工地代表，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
2．4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，審核乙方的施工方案和進度計劃，驗收工程。
2．5 確保在 年 月 日交付施工現(xiàn)場于乙方。
2．6 組織人員驗收乙方的工程。
2．7 確保按照合同確認之日期支付款項于乙方。
2．8 甲方負責此項廣告工程的報批。
第3條 乙方權(quán)責
3．1 開工前 天，乙方向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現(xiàn)場交底。
3．2 指派 為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。
3．3 指派 為乙方工地代表，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。
3．4 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作流程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。做好工程進度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3．5 遵守國家或地方政府有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。
3．6 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，經(jīng)甲方同意后辦理相應審批手續(xù)方可施工。
3．7 工程竣工未移交甲方之前，對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3．8 乙方現(xiàn)場施工時必須全程戴印有博藝廣告字樣的安全帽，穿著印有xx公司字樣的工作服。
3．9 現(xiàn)場施工場地或水、電、設備等產(chǎn)生的費用由乙方自理。
3．10全力配合甲方或甲方的關聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗收工作。
第4條 關于工期的約定
4．1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。
4．2 因甲方未能按時交施工現(xiàn)場給乙方，影響工期的，工期相應順延。
4．3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。
4．4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工 小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5．1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210－xx）為質(zhì)量評定驗收標準。
5．2 本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5．3 甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。
5．4 由于乙方原因造成質(zhì)量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。
5．5 工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的 日內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發(fā)出驗收通知后的 日內(nèi)仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)的，視為已經(jīng)驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內(nèi)改善工程，工程時間可由甲乙雙方協(xié)商確定，期間所產(chǎn)生的所有費用乙方自理。
第6條 關于工程價款及結(jié)算的約定
6．1 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。
撥款分 次進行
撥款占總額的百分比
金額(元)
簽定合同后，開工的第一日
工程進行到三分一時
工程進行到三分二時
完工時
工程完成并經(jīng)驗收合格后3日內(nèi)
工程完成并經(jīng)驗收合格后的十二個月
6．2 工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 五 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
6．3 本項目造價根據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設計圖紙內(nèi)容進行項目造價包干（甲方要求增加的工程除外）。
第7條 關于材料供應的約定
7．1 本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標產(chǎn)品。
7．2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8．1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8．2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。
8．3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8．4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔。
第9條 違約責任
9．1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。
9．2 乙方除自然力（臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等）、政府、戰(zhàn)爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協(xié)議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議，有權(quán)拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。
9．3 如甲方未能按本協(xié)議約定的時間內(nèi)付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟損失的權(quán)利。
9．4 若甲方在以上規(guī)定的時間內(nèi)逾期未付款，則自本協(xié)議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金；若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一致推遲，則收款時間相應順延。
9．5 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
10．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10．2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
第11條 附則
11．1 本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三 年；在保修期內(nèi)，甲方應按國家標準每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修；霓虹燈保修期為_一 年；如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和霓虹燈在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負責及時免費維護修復。
11．2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。
11．3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協(xié)議，并具有同等法律效率。
11．4 本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養(yǎng)合同。
11．5 副本一：《xxxxxx樓頂霓虹燈工程預（結(jié)）算表》
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
法人代表委托人： 法人代表委托人：
地 址： 開戶銀行：
電 話： 帳 號：
傳 真： 地 址：
網(wǎng) 址： 電 話：
電子郵箱： 傳 真：
簽字日期：網(wǎng) 址：
電子郵箱：
簽字日期：
第3篇 廣告牌施工合同范本
廣告牌 施工合同 范本
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌，為明確雙方的權(quán)利義務，特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程，數(shù)量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱：
3 施工地點：
4 上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、 拆遷補償 、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點，保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和 臨時用地 、用水、用電、道路交通等的申請批準手續(xù)。
6 提供施工圖紙并進行技術(shù)交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償 元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、 工資 、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方承擔，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據(jù)工程進度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。
2 根據(jù)工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛(wèi)。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據(jù)本合同相關條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供 營業(yè)執(zhí)照 ，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方承諾依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準 或 。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據(jù)工程進度進行項目驗收。
9 立柱的主體鋼結(jié)構(gòu)部分乙方按合同要求自行在乙方廠內(nèi)加工。
10 該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內(nèi)因人為所致、養(yǎng)護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不可抗力所致產(chǎn)生的結(jié)果，乙方不予承擔責任。確系質(zhì)量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方承擔。出現(xiàn)可修復質(zhì)量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起 工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經(jīng)雙方協(xié)商同意工期順延。
6 春節(jié)假期(年28-年初16)
7 吊裝期內(nèi)因4級以上風(含4級風)不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價：
經(jīng)雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ； 大寫：人民幣 元整；照明工程造價共計小寫：￥ 元整；大寫：人民幣 元整；總計小寫：￥ 元整； 大寫：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后，甲方付乙方合同總款10%款項計： ____ 元 定金 ；工人、機具和基礎材料(詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計：____ 元整；獨立鋼筋混凝土施工結(jié)束甲方付給乙方合同總款10%款項計：____ 元整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 元整；部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計 元整，吊裝結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： 元整；余款3%計： 元整待該工程竣工滿一年內(nèi)支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內(nèi)甲方依據(jù)本合同相關條款給乙方結(jié)算 工程款 。本工程造價為協(xié)議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。
七、 乙方應遵守安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承擔相應責任?/p>
八、乙方應保證工程質(zhì)量，標準為本合同和合同附件約定內(nèi)容。質(zhì)保時間為三年，按時養(yǎng)護確保正常使用年限不低于 年，一年內(nèi)由乙方免費保養(yǎng)，從第二年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質(zhì)保期為 個月)。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內(nèi)容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本 合同履行 過程中，乙方違約按每日 元向甲方支付 違約金 ；甲方違約，應按每日 元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現(xiàn)第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內(nèi)向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發(fā)生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產(chǎn)生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產(chǎn)生惡劣后果，乙方有權(quán)單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產(chǎn)生的后果及因此給乙方造成的所有經(jīng)濟損失。
十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權(quán)出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現(xiàn)甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質(zhì)保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質(zhì)保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產(chǎn)生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權(quán)不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付 欠款 。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經(jīng)合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權(quán)利及義務轉(zhuǎn)讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，可以另行簽定補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發(fā)生爭議雙方應協(xié)商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發(fā)生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人：
委托 代理 人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
第4篇 承攬合同：廣告牌施工合同
承攬合同：廣告牌施工合同
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權(quán)利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數(shù)量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱：
3 施工地點：
4 上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續(xù)。
6 提供施工圖紙并進行技術(shù)交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方承擔，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據(jù)工程進度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。
2 根據(jù)工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛(wèi)。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據(jù)本合同相關條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質(zhì)量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，乙方在工程施工中如出現(xiàn)上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內(nèi)容，責任全權(quán)由乙方承擔。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據(jù)工程進度進行項目驗收
9 立柱的主體鋼結(jié)構(gòu)部分乙方按合同要求自行在乙方廠內(nèi)加工。
10 該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內(nèi)因人為所致、養(yǎng)護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不可抗力所致產(chǎn)生的結(jié)果，乙方不予承擔責任。確系質(zhì)量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方承擔。出現(xiàn)可修復質(zhì)量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經(jīng)雙方協(xié)商同意工期順延。
6 春節(jié)假期（年28-年初16）
7 吊裝期內(nèi)因4級以上風（含4級風）不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價：
經(jīng)雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ； 大寫：人民幣 元整；照明工程造價共計小寫：￥ 元 整； 大寫：人民幣 元整；總計小寫：￥ 元 整； 大寫：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金；工人、機具和基礎材料（詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭）到場后付合同總款10%款項計： 元整；;獨立鋼筋混凝土施工結(jié)束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計： 元整，吊裝結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內(nèi)支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內(nèi)甲方依據(jù)本合同相關條款給乙方結(jié)算工程款。本工程造價為協(xié)議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。 __
七、 乙方應遵守安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚鄳熑巍?/p>
八、乙方應保證工程質(zhì)量，標準為本合同和合同附件約定內(nèi)容。質(zhì)保時間為三年，按時養(yǎng)護確保正常使用年限不低于xx年，一年內(nèi)由乙方免費保養(yǎng)，從第二年起由甲方負責每年的維護（照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質(zhì)保期為6個月）。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內(nèi)容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金；甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現(xiàn)第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內(nèi)向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發(fā)生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產(chǎn)生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產(chǎn)生惡劣后果，乙方有權(quán)單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產(chǎn)生的后果及因此給乙方造成的所有經(jīng)濟損失由甲方承擔并賠付。
十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權(quán)出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現(xiàn)甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質(zhì)保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質(zhì)保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產(chǎn)生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權(quán)不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經(jīng)合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權(quán)利及義務轉(zhuǎn)讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，可以另行簽定補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發(fā)生爭議雙方應協(xié)商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發(fā)生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方： 乙方：上海逸晨廣告有限公司
地址： 地址：
電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
第5篇 廣告牌施工合同
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權(quán)利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數(shù)量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱：
3 施工地點：
4 上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續(xù)。
6 提供施工圖紙并進行技術(shù)交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方承擔，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據(jù)工程進度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。
2 根據(jù)工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛(wèi)。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據(jù)本合同相關條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質(zhì)量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，乙方在工程施工中如出現(xiàn)上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內(nèi)容，責任全權(quán)由乙方承擔。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據(jù)工程進度進行項目驗收。9 立柱的主體鋼結(jié)構(gòu)部分乙方按合同要求自行在乙方廠內(nèi)加工。
10 該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內(nèi)因人為所致、養(yǎng)護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不可抗力所致產(chǎn)生的結(jié)果，乙方不予承擔責任。確系質(zhì)量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方承擔。出現(xiàn)可修復質(zhì)量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經(jīng)雙方協(xié)商同意工期順延。
6 春節(jié)假期（年28-年初16）
7 吊裝期內(nèi)因4級以上風（含4級風）不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價：
經(jīng)雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ； 大寫：人民幣 元整；照明工程造價共計小寫：￥ 元 整； 大寫：人民幣 元整；總計小寫：￥ 元 整； 大寫：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金；工人、機具和基礎材料（詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭）到場后付合同總款10%款項計： 元整；;獨立鋼筋混凝土施工結(jié)束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計： 元整，吊裝結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內(nèi)支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內(nèi)甲方依據(jù)本合同相關條款給乙方結(jié)算工程款。本工程造價為協(xié)議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。 __
七、 乙方應遵守安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承擔相應責任?/p>
八、乙方應保證工程質(zhì)量，標準為本合同和合同附件約定內(nèi)容。質(zhì)保時間為三年，按時養(yǎng)護確保正常使用年限不低于xx年，一年內(nèi)由乙方免費保養(yǎng)，從第二年起由甲方負責每年的維護（照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質(zhì)保期為6個月）。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內(nèi)容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金；甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現(xiàn)第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內(nèi)向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發(fā)生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產(chǎn)生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產(chǎn)生惡劣后果，乙方有權(quán)單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產(chǎn)生的后果及因此給乙方造成的所有經(jīng)濟損失由甲方承擔并賠付。十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權(quán)出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現(xiàn)甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質(zhì)保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質(zhì)保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產(chǎn)生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權(quán)不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經(jīng)合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權(quán)利及義務轉(zhuǎn)讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，可以另行簽定補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發(fā)生爭議雙方應協(xié)商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發(fā)生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方： 乙方：上海逸晨廣告有限公司
地址： 地址：
電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
