上訴狀加工合同（9份范本）

第1篇 加工承攬合同訴訟上訴狀

原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。

被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________

住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項：_________________

1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。

2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;

3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由：_________________

原告與被告經(jīng)常有業(yè)務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權(quán)益。為了維護原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。

此致

__________市人民法院

具狀人：_________________

年月日

第2篇 自建房加工承攬上訴狀

原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________

被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________

案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛

訴訟請求

1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;

2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;

3、本案的訴訟費用由被告負擔。

事實與理由

原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目b區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結(jié)算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴重損害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人：________________有限公司

法定代表人：______________

_____________年__________月__________日

第3篇 加工定做糾紛上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

第4篇 加工合同糾紛刑事上訴狀

反訴人(本訴被告)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

被反訴人(本訴原告)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

反訴請求：_________________

1、判令被反訴人賠償損失 _________________ 元(暫計至起訴之日，后續(xù)損失將按實際追加請求);

2、反訴訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

反訴人向被反訴人出售_____產(chǎn)品，被反訴人陸續(xù)收貨付款。后因被反訴人無力付款，將未用完的產(chǎn)品退回反訴人，并承諾盡快付清欠付貨款。此后，被反訴人于_______年_______月_____日付款_____元，于_____ 年 _____ 月 _____日付款_____元。在反訴人等待被反訴人進一步付款之際，被反訴人惡意提起訴訟，并申請法院查封反訴人的銀行存款_______元。

反訴人的這筆存款，是用來購進原材料的，但因被反訴人的錯誤查封，致使反訴人無法支付材料款，并因材料不能及時到位，造成直接經(jīng)濟損失_____萬元。此后，反訴人為了保證公司運營，從民間高利借款_____元，每月利息損失_____元。為應訴，反訴人損失律師費_____元。截止反訴之日，因被反訴人錯誤申請財產(chǎn)保全，反訴人共遭受損失_____元，且損失仍在擴大。

被反訴人沒有任何證據(jù)證明反訴人應當承擔產(chǎn)品責任，并且被訴人因無力付款而退回的貨物，當即被另一客戶使用，不存在任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此，被反訴人的訴訟請求應予駁回，被反訴人的財產(chǎn)保全申請錯誤，且已給反訴人造成了實際經(jīng)濟損失。反訴人請求貴院在查明本訴事實、判決駁回原告起訴的同時，判決支持反訴人的請求。

此致

_____人民法院

具狀人：_________________

___________年_______月_____日

第5篇 加工合同糾紛上訴狀

上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號：________________。

被上訴人(一審原告)：______________市_______________區(qū)_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。

第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號：__________________。

上訴請求：

1、請求依法撤銷佛山市順德區(qū)人民法院(2013)佛順法均民初字第_______________號判決，依法駁回被上訴人的訴訟請求;

2、由被上訴人承擔本案一、二審全部訴訟費用。

事實與理由：

上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律不當。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒有委托第三人對涉案的貨物質(zhì)量、數(shù)量等予以確認，更沒有委托其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個人行為，由此導致的法律后果應由期個人承擔，上訴人對此不負任何責任。此外，被上訴人對第三人簽收對賬單事宜，未盡到應有的謹慎審查義務，且向一審法院提供的《交貨質(zhì)量特別約定》、《對賬單》證據(jù)存在重大瑕疵，其并未完成舉證責任，應承擔舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實基礎(chǔ)上，錯誤適用法律，違背事實根據(jù)，嚴重損害了上訴人合法權(quán)益。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第6篇 加工承攬受傷被告上訴狀

民事上訴狀范文

原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

委托代理人__________,_______________律師事務所律師。

被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

訴訟請求:_________________

1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。

事實和理由

201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限為年月日,利息按計算。由于__________公司到期無力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________責任公司達成協(xié)議,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時間為201_____年1月30日還款人民幣_____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔連帶責任保證,并有見證人和見證。

現(xiàn)約定的還款期限已屆止,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,現(xiàn)原告代文東為維護自己合法權(quán)益,特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,請求貴院支持為盼。

此致

__________人民法院

具狀人:_________________

第7篇 加工合同刑事上訴狀

上訴人：_________________，男，漢族，身份證編號：_________________，初中文化，現(xiàn)住 _________________。

上訴人因涉嫌合同詐騙罪一案，不服 _________________ 人民法院( _________________ )永刑初字第_________________ 號刑事判決,故提出上訴。

上訴請求

1.撤銷 _________________ 人民法院( _________________ )永刑初字第 _________________號刑事判決書。

2.改判被告人不構(gòu)成犯罪，不承擔刑事責任。

事實與理由

一、上訴人在本案中的地位決定上訴人無從知曉河南文化投資有限公司(以下稱文化公司)無履行合同的能力。

文化公司為本案第一被告人丁發(fā)起成立，在設(shè)立公司之時，丁向工商登記部門投送的各種資料及公司的設(shè)立過程，上訴人均不知曉。上訴人開始只是丁的一個司機，后被丁派到鄭州分公司任副經(jīng)理，從事的都是按照丁的指令做一些具體事務，包括文化公司對外招標的各種事宜，上訴人均不知曉，故上訴人沒有機會知道文化公司的資金運作狀況。再者，上訴人原來沒有從事過項目投資方面的工作，加上自身文化程度較低，也無能力判斷文化公司是否投資該項目的資金狀況。但永城市人民法院(2009)永刑初字號判決書認定上訴人明知被告人丁無履行能力，仍介紹被害人施工企業(yè)簽訂工程施工合同，騙取合同履約金，屬認定事實錯誤。

二、上訴人無非法占有的主觀目的，客觀上也沒有占有施工企業(yè)的錢財。

上訴人雖然介紹了兩家企家和文化公司簽訂了合同，但所收的這兩家企業(yè)的合同履行金，均按照丁的指示，全部交給了丁本人或匯到了丁指定的帳戶上。至今為止，上訴人為文化公司工作時墊付的各項費用6萬多元(已向法院提交證據(jù))也無著落?？陀^地說，上訴人本人也是本案的受害者，何來占有受害企業(yè)錢財之談，更談不上主觀上的占有。

綜上所述，永城市人民法院(_________________ )永刑初字第_________________ 判決書針對上訴人而言，查明事實不清，適用法律錯誤，懇請二審法院本著實事求是，認真負責，有錯必究的工作態(tài)度，給上訴人一個公平的判決。

此致

_________________ 中級人民法院

上訴人：_________________

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日

第8篇 加工合同上訴狀

上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號：________________。

被上訴人(一審原告)：______________市_______________區(qū)_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。

第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號：__________________。

上訴請求：

1、請求依法撤銷佛山市順德區(qū)人民法院(2013)佛順法均民初字第_______________號判決，依法駁回被上訴人的訴訟請求;

2、由被上訴人承擔本案一、二審全部訴訟費用。

事實與理由：

上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律不當。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒有委托第三人對涉案的貨物質(zhì)量、數(shù)量等予以確認，更沒有委托其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個人行為，由此導致的法律后果應由期個人承擔，上訴人對此不負任何責任。此外，被上訴人對第三人簽收對賬單事宜，未盡到應有的謹慎審查義務，且向一審法院提供的《交貨質(zhì)量特別約定》、《對賬單》證據(jù)存在重大瑕疵，其并未完成舉證責任，應承擔舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實基礎(chǔ)上，錯誤適用法律，違背事實根據(jù)，嚴重損害了上訴人合法權(quán)益。

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

上訴人：_________________(簽名)

_____年_____月_____日

第9篇 加工承攬合同訴訟刑事上訴狀

上訴人：_________________，男，漢族，年月日出生，住址：________________湖北省孝感，現(xiàn)羈押于_______________看守所。

上訴人因合同詐騙罪一案，經(jīng)四川省成都市人民法院開庭審理，現(xiàn)已做出(2021)成少刑初字第_______________號刑事判決書。上訴人認為，一審判決認定案件事實不清，證據(jù)不足，適用法律不當且量刑過重，故依法提起上訴。

上訴請求：________________請求依法撤銷(2021)成少刑初字第_______________號刑事判決書對上訴人的判決，在查明事實后依法改判。

事實和理由：________________

一、一審判決對上訴人_______________合同詐騙罪的認定事實不清，證據(jù)不足。

1、合同詐騙罪的本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。而上訴人_______________作為_______________的老鄉(xiāng)，經(jīng)其邀約進入公司工作，平常的工作就是按照老總的吩咐，將做中性筆的過程演示給客戶看，他對公司的經(jīng)營模式、方式毫不知情。所以說上訴人具有直接故意、并且具有非法占有客戶財物的目的無從談起。如果說是共同犯罪的話，上訴人也沒有共同犯罪的主觀故意。

2、合同詐騙罪的本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。

(1)、上訴人平時的工作主要按照按照_______________的吩咐，將做中性筆的過程演示給客戶看，并不參與擬定、簽訂、履行合同，也沒有虛構(gòu)事實和隱瞞真相的事實。

(2)、騙取對方當事人財務，數(shù)額較大的行為無從談起。

上訴人在公司上班不到兩個月，總共領(lǐng)取約4000塊錢的工資收入，并無其他任何非法獲利。上訴人作為一個農(nóng)民，兩個年幼孩子的父親，經(jīng)同村人_______________介紹進入公司打工，是為了掙得一點辛苦錢，養(yǎng)活貧困的家庭。同時由于公司有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照，上訴人一直深信公司是合法正規(guī)的公司?，F(xiàn)在大學生畢業(yè)了都找不到工作，上訴人認為找個工作不容易。上訴人一直都希望通過正當合法的手段來掙錢，從未想過通過欺騙等不法手段來牟取暴利。同時公安機關(guān)在調(diào)查取證的時候，在程序上存在很多瑕疵，故本案僅憑上訴人第一次的口供無法認定上訴人構(gòu)成合同詐騙罪。

二、一審法院適用法律不當。從本案來看，本案是單位犯罪，合同詐騙罪單位犯罪，只對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，追究刑事責任。上訴人作為公司的普通員工，既不是主管人員也不是直接責任人員。所以上訴人不應被追究刑事責任。

三、一審法院對上訴人朱洪濤判處有期徒刑四年量刑過重。上訴人_______________有兩個小孩，一個十三歲，一個八歲需要撫養(yǎng)。上面還有年邁的父母親需要贍養(yǎng)，家庭十分貧困，特別是母親身患重病。同時上訴人也有先天性心臟病，身體健康狀況不佳。上訴人本想靠自己的雙手掙點養(yǎng)家糊口的生活費。但不曾想公司及主管竟然打著合法的旗子干著非法的勾當。事情出了以后，上訴人也多次表達對受害者的同情，，并愿意積極退贓，彌補自己的過錯，良心的不安。

四、綜上所述，一審法院在審理本案中事實不清，證據(jù)不足，適用法律不當，希望二審法院充分考慮上訴人的實際情況及主觀惡意程度，在查明案件事實后，依法改判，維護上訴人的合法權(quán)益。從某種程度來說，上訴人也是受害者。望貴院能充分考慮到這些因素!

此致

四川省高級人民法院

上訴人：________________