- 目錄
第1篇 半成品承攬合同
2023半成品承攬合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
加工定作物品
型號、規(guī)格
計量單位
數(shù)量
價款或酬金
交(提)定作物名稱或項目或完成工作日期
單價
金額
合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
品名
型號、規(guī)格
計量單位
數(shù)量
單價
金額
提供日期
消耗定額
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
品名及產(chǎn)地
型號、規(guī)格
質(zhì)量要求
允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費用負擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔(dān))、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方
承攬方
單位名稱
(蓋章)
法定代表人
簽約代表
第2篇 半成品承攬合同書模板
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結(jié)算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責(zé)任:______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人:_____________
定作人(章)
住所:_____________
法定代表人:_____________
居民身份證號碼:_____________
委托代理人:_____________
電話:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
郵政編碼:_____________
承攬人:_____________
承攬人(章)
鑒(公)證意見:_____________
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人:_____________
_______年_______月_______日
第3篇 加工半成品承攬合同書
(一)案件基本事實
__年月至今,印務(wù)公司與生物公司簽訂加工承攬合同,約定由印務(wù)公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結(jié)算等事項以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。
簽約后,印務(wù)公司依約完成印刷工作,并及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬,余款二十多萬元(具體金額有待進一步核算)一直拖延未予支付。
(二)對雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的分析
1、雙方承攬合同關(guān)系合法有效,對此不應(yīng)有異議。
2、印務(wù)公司完成工作,生物公司應(yīng)支付相應(yīng)報酬。具體金額有待細查。
3、生物公司逾期支付報酬,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
按合同第十一條第5項規(guī)定,生物公司應(yīng)按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據(jù)定作情況分期履行,而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應(yīng)在詳細調(diào)查的基礎(chǔ)上,結(jié)合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務(wù)公司的解釋和計算。
(三)對本案的預(yù)期
由于生物公司的違約事實較為明確,在協(xié)商不成的情況下,起訴至法院應(yīng)能得到判決支持。但同時應(yīng)注意:
1、精密做好生物公司的財產(chǎn)調(diào)查工作,確定其償付能力,必要時可要求專業(yè)調(diào)查公司的參與;
2、為爭取印務(wù)公司的利益化,同時減少訴訟過程中的爭議,在訴前還應(yīng)做好證據(jù)的詳盡收集等準備工作。
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
第4篇 半成品承攬加工合同
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術(shù)資料及:_________
交付時間:_________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔(dān):
第六條加工費結(jié)算辦法與時間_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
第5篇 半成品承攬合同書
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費用負擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔(dān))、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
第6篇 半成品承攬合同范本
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結(jié)算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交 定金 (大寫)________________元。
第十條 定作人解除 承攬合同 應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責(zé)任 :______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人 :_____________
定作人(章)
住所 :_____________
法定代表人: _____________
居民 身份證 號碼: _____________
委托 代理 人: _____________
電話: _____________
開戶銀行: _____________
賬號: _____________
郵政編碼: _____________
承攬人 : _____________
承攬人(章)
鑒(公)證意見 : _____________
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人 : _____________
_______年 _______ 月 _______ 日