歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 合同范本

原材料加工合同(5份范本)

發(fā)布時(shí)間:2023-03-05 20:06:14 查看人數(shù):55

原材料加工合同

第1篇 原材料加工承攬合同書

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務(wù):____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務(wù):____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

第2篇 原材料加工成品承攬合同

承攬方(甲方):_________________

定作方(乙方):_________________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱:_________________

型號(hào):_________________

規(guī)格:_________________

質(zhì)量要求:_________________

計(jì)量單位:_________________

數(shù)量:_________________

加工費(fèi):_________________

單位總價(jià):_________________

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱:_________________

型號(hào):_________________

規(guī)格:_________________

質(zhì)量要求:_________________

計(jì)量單位:_________________

數(shù)量:_________________

單價(jià):_________________

總價(jià):_________________

圖紙、技:_________________

術(shù)資料及:_________________

交付時(shí)間:_________________

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱:_________________

交付時(shí)間:_________________

交付地點(diǎn):_________________

交付數(shù)量:_________________

包裝要求:_________________

檢驗(yàn)方法:_________________

運(yùn)輸方法:_________________

運(yùn)費(fèi)承擔(dān):________________

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭(zhēng)議的處理

1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會(huì)_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_________________定作方(蓋章):_________________

法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________

地址:_________________地址:_________________

________年________月________日________年________月________日

簽訂地點(diǎn):_________________簽訂地點(diǎn):_________________

第3篇 委托承攬?jiān)牧霞庸ず贤?/strong>

2023委托承攬?jiān)牧霞庸こ袛埛剑篲_______________

地址:________________

電話:________________

定作方:________________

地址:________________

電話:________________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條轉(zhuǎn)包

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(________)項(xiàng)處理:

1、向________機(jī)關(guān)申請(qǐng)________;

2、向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:________________

代表人:________________

________年________月________日

承攬方:________________

代表人:________________

________年________月________日

第4篇 成型鋼筋原材料加工合同

2023成型鋼筋原材料加工合同編號(hào):第號(hào)

甲方:

乙方:公司

為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致,就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達(dá)成協(xié)議如下,以示信守。

一、委托事項(xiàng)

甲方委托乙方承擔(dān)(工程)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目)的成型鋼筋加工工作,乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。

二、合同工期

本合同工期自年月日起至年月日止。合同工期提前或順延的,由甲乙雙方另行協(xié)商確定。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利

1、甲方有權(quán)要求乙方按時(shí)、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導(dǎo)乙方生產(chǎn),有權(quán)對(duì)乙方加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢。

3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。

(二)甲方的義務(wù)

1、按照合同約定向乙方提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求的鋼筋原材料。

2、合同生效后3日內(nèi),甲方應(yīng)以書面的形式向乙方進(jìn)行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會(huì)審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明所承攬項(xiàng)目段號(hào)編制情況,各軸線位置,計(jì)劃施工進(jìn)度,以及成型鋼筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。

3、按照雙方約定,由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組,負(fù)責(zé)施工圖紙的鋼筋計(jì)算與翻樣工作。

4、甲方應(yīng)按工程進(jìn)度計(jì)劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位及合理的工期要求,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。

5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。

6、按照合同約定及時(shí)足額向乙方支付合同價(jià)款,不得拖欠。

7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件,明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時(shí)應(yīng)及時(shí)通知乙方,否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

8、對(duì)乙方提出的任何質(zhì)疑或異議,甲方應(yīng)當(dāng)在12小時(shí)內(nèi)予以書面澄清或解答。

9、需要乙方現(xiàn)場(chǎng)加工時(shí),甲方應(yīng)提供滿足加工需求的加工場(chǎng)地,并負(fù)責(zé)將水、電源(符合乙方加工用動(dòng)力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場(chǎng);現(xiàn)場(chǎng)加工時(shí),水、電費(fèi)由甲方承擔(dān),鋼筋加工制作設(shè)備以及場(chǎng)地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

(一)乙方的權(quán)利

1、要求甲方按照合同約定及時(shí)足額支付合同價(jià)款。

2、要求甲方按照合同約定提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求的鋼筋原材料。

3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。

(二)乙方的義務(wù)

1、本合同生效后,乙方應(yīng)積極準(zhǔn)備生產(chǎn),確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。

2、鋼筋原材料經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方方可進(jìn)行加工。

3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后,應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標(biāo)注無(wú)法正確識(shí)別時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方聯(lián)系。

4、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號(hào)的鋼筋提供標(biāo)牌一張。

5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。

6、接受甲方的監(jiān)督、指導(dǎo),協(xié)助甲方工作人員進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作。

7、嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作,合理套材降低損耗。

8、乙方保證使用甲方提供的原材料進(jìn)行加工,不得調(diào)換使用其他材料。

9、乙方負(fù)責(zé)完成鋼筋機(jī)械連接試樣的制作,并及時(shí)通知甲方試驗(yàn)人員送樣檢測(cè)。

五、鋼筋原材料供應(yīng)

1、甲方提供的鋼筋原材料應(yīng)當(dāng)符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》()及《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》()規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)鋼筋原材料的接收、檢驗(yàn)工作,并負(fù)責(zé)將鋼筋原材料運(yùn)至乙方指定地點(diǎn)。驗(yàn)收合格后,甲方將鋼筋原材料交付乙方,甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購(gòu)合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保卡、產(chǎn)品說(shuō)明書、檢驗(yàn)報(bào)告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

3、甲方對(duì)其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé),對(duì)原材料存在的質(zhì)量缺陷,應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料,并不免除甲方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。

4、乙方有權(quán)對(duì)甲方供應(yīng)的鋼筋原材料質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn),檢驗(yàn)費(fèi)用計(jì)入合同價(jià)款。

六、設(shè)計(jì)變更

1、如遇工程設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方暫停加工,合同工期相應(yīng)順延。

2、工程設(shè)計(jì)變更后,甲方應(yīng)重新向乙方進(jìn)行技術(shù)交底,并協(xié)商確定合同工期。甲方應(yīng)及時(shí)以書面形式提供補(bǔ)充配筋單,補(bǔ)充配筋單應(yīng)標(biāo)注“急配”字樣及合理的工期要求。

3、發(fā)生設(shè)計(jì)變更的,乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費(fèi)用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。

七、產(chǎn)品質(zhì)量要求

1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50204-20xx)的規(guī)定。

2、對(duì)成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求。

八、安全與文明施工

1、乙方在履約過(guò)程中,應(yīng)做好安全教育、安全防護(hù)及文明施工,保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故,應(yīng)積極采取有效措施防止損失擴(kuò)大,因乙方組織、指揮不當(dāng)或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任與損失。

2、甲方認(rèn)為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足,有權(quán)要求乙方限期改正。

3、乙方夜間施工應(yīng)提供足夠的照明和警示標(biāo)志,確保安全。

九、運(yùn)輸及檢驗(yàn)

1、乙方交付的成型鋼筋應(yīng)當(dāng)采用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)措施進(jìn)行妥善包裝。

2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后,以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。

3、甲方委派的提貨人員應(yīng)當(dāng)持有甲方出具的書面授權(quán)文件,否則,乙方有權(quán)拒絕交貨。

4、甲方提貨的,甲方應(yīng)在提貨時(shí)完成成型鋼筋的驗(yàn)收工作。成型鋼筋經(jīng)驗(yàn)收合格交付甲方后,甲方應(yīng)填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后,發(fā)生毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。

5、采用乙方送貨的,甲方應(yīng)指定交貨地點(diǎn)。成型鋼筋運(yùn)至指定地點(diǎn)后,甲方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。

6、甲方未經(jīng)驗(yàn)收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的,視為成型鋼筋產(chǎn)品驗(yàn)收合格。

7、成型鋼筋驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)及時(shí)予以修理、更換、重做,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

十、合同價(jià)款

合同總價(jià)款預(yù)計(jì)為人民幣萬(wàn)元,以實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。

(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按%計(jì)取,螺紋鋼筋加工結(jié)算單價(jià)為人民幣

元/噸。價(jià)款計(jì)算公式為:結(jié)算價(jià)款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價(jià)。

(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按%計(jì)取,線材鋼筋加工結(jié)算單價(jià)為人民幣

元/噸。價(jià)款計(jì)算公式為:結(jié)算價(jià)款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價(jià)。

(3)本合同所稱加工結(jié)算單價(jià)包括成型制作費(fèi)、稅金等交付甲方使用前的所有費(fèi)用,不含直螺紋接頭加工、套筒費(fèi)用。

(4)鋼筋機(jī)械連接頭元/個(gè)(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒,并戴好保護(hù)帽),按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。

(5)采用乙方送貨的,乙方支付的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸車費(fèi)等配送費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算,計(jì)入合同總價(jià)款。

合同總價(jià)款為上述各項(xiàng)金額之和。

十一、結(jié)算與支付

1、成型鋼筋經(jīng)驗(yàn)收合格交付甲方后,乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單,甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以傳真形式對(duì)結(jié)算單予以確認(rèn)。如甲方未按時(shí)確認(rèn)也沒有提出異議,視為甲方對(duì)該成型鋼筋結(jié)算單予以確認(rèn)。

2、合同價(jià)款按月結(jié)算,甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價(jià)款。(定期結(jié)算方式)

或:甲方于本合同簽訂后3日內(nèi)支付合同總價(jià)款的%,即人民幣元,其余價(jià)款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后日內(nèi)支付。(預(yù)付款方式)

3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個(gè)月之內(nèi)不計(jì)貼息)或銀行支票付款,付款時(shí)乙方須提供正式有效發(fā)票。

十二、節(jié)余鋼筋的處理

1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后,甲乙雙方共同核對(duì)結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計(jì)算:鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應(yīng)量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。

2、節(jié)余鋼筋由甲方負(fù)責(zé)取回或由乙方安排運(yùn)輸,甲方支付裝卸、運(yùn)輸費(fèi)用。

3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價(jià)款,節(jié)余鋼筋價(jià)款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價(jià)計(jì)算。

十三、合同變更與解除

1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充,但須另行簽署書面協(xié)議。

2、合同部分條款的修改或失效,不影響其他條款的有效性。

3、發(fā)生下列情形之一的,可以解除本合同:

(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;

(2)因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;

(3)在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù),另一方有權(quán)解除合同;

(4)一方遲延履行合同義務(wù),經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,另一方有權(quán)解除合同;

(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,另一方有權(quán)解除合同;

(6)法律規(guī)定的其他情形。

十四、違約責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

1、甲方如中途變更圖紙應(yīng)提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過(guò)程中,乙方已投入加工生產(chǎn)的費(fèi)用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。

2、甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)向乙方付款,每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

3、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運(yùn)輸、保管費(fèi)用,每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

4、甲方無(wú)正當(dāng)理由解除、終止或停止履行本合同,除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價(jià)款外,應(yīng)按未履行合同價(jià)款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)及時(shí)予以修理、更換、重做,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。

2、乙方應(yīng)按照合同約定及時(shí)完成成型鋼筋加工工作,每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。

3、乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品,如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

十五、爭(zhēng)議解決方式

本合同在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意向人民法院提起訴訟。

十六、其它:

1、如遇不可抗力因素致使合同無(wú)法正常履行時(shí),受不可抗力影響的一方應(yīng)應(yīng)立即通知對(duì)方,并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后,受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)。

2、本合同未盡事宜,按照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。

4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效,至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時(shí)終止。

附件1:甲乙雙方授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)系方式。

附件2:鋼筋加工配送服務(wù)工作流程。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

簽署日期:年月日

第5篇 原材料加工承攬合同詳細(xì)

承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:

第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條價(jià)款或酬金:

價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________

第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________

第十一條其他:

1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。

第十二條承攬方的違約責(zé)任:

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任:

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,_____,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方(蓋章):_________________承攬方(蓋章):_________________

代表人(簽字):_________________代表人(簽字):_________________

地址:_________________地址:_________________

電話:_________________電話:_________________

開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________

帳號(hào):_________________帳號(hào):________________

________年________月________日________年________月________日

原材料加工合同(5份范本)

2023委托承攬?jiān)牧霞庸こ袛埛剑篲_______________地址:________________電話:________________定作方:________________地址:________________電話:________________定作方委托承攬…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)原材料加工信息

  • 原材料加工合同(10份范本)
  • 原材料加工合同(10份范本)72人關(guān)注

    2023電子原材料產(chǎn)品加工甲方:___________________________合同編號(hào):___________________法定代表人:_____________________簽訂地址:___________________乙方:________ ...[更多]

  • 原材料加工合同(5份范本)
  • 原材料加工合同(5份范本)55人關(guān)注

    2023委托承攬?jiān)牧霞庸こ袛埛剑篲_______________地址:________________電話:________________定作方:________________地址:________________電話:________________定作 ...[更多]

相關(guān)專題

合同范本熱門信息