歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 買賣合同

商房買賣合同(8份范本)

發(fā)布時(shí)間:2022-12-15 07:27:07 查看人數(shù):33

商房買賣合同

第1篇 經(jīng)銷商房屋買賣居間合同

2023經(jīng)銷商房屋買賣居間第一部分關(guān)于房屋買賣

第一條成交房屋基本情況

需要寫明的情況有:房屋登記地址,房屋權(quán)屬證號(hào),土地使用證號(hào),房屋用途,登記人的房屋抵押情況,房屋的共有人同意出售與否,目前是否已出租,承租人放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)與否,房屋權(quán)屬情況,房屋狀況,建筑面積,房型,樓層等其他情況。

1.經(jīng)協(xié)商,甲方愿意將上述房屋出售給乙方,甲方對(duì)以上房屋信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),并保證房屋交付給乙方時(shí)的狀況和乙方實(shí)地看房時(shí)的狀況保持一致,否則愿意承擔(dān)起相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償乙方因此所受到的一切損失。

2.乙方確認(rèn),對(duì)該出售房屋已經(jīng)作了充分的了解并實(shí)地查看過(guò)房屋,并且對(duì)房屋的現(xiàn)狀無(wú)異議,愿意購(gòu)買該房屋。

第二條成交價(jià)格

甲乙雙方協(xié)商后確定成交的價(jià)格為:人民幣元,(大寫:)。

第三條付款方式

1.現(xiàn)金或貸款支付

如甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時(shí):甲方有義務(wù)乙方一起辦理貸款手續(xù);

乙方提出終止貸款行為或因乙方原因不能取得貸款機(jī)構(gòu)貸款的,乙方應(yīng)于前以現(xiàn)金方式補(bǔ)齊房款。

2.資金服務(wù)

房地產(chǎn)中介有限公司可以為本次交易提供的資金服務(wù),雙方自愿選擇該項(xiàng)服務(wù),并于簽訂本協(xié)議當(dāng)日簽訂《資金委托協(xié)議》。

雙方自愿將本次交易所涉及的全部款項(xiàng)暫存于指定的銀行帳戶中,并按本合同及《資金委托協(xié)議》所約定的程序及方式辦理。

盡管上述款項(xiàng)存于指定帳戶,但甲乙雙方同意:視為乙方已向甲方實(shí)際支付。

如甲乙雙方協(xié)商一致,可不選擇資金服務(wù),但由此帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)由雙方自行承擔(dān)。

第四條稅費(fèi)的承擔(dān)

1.甲乙雙方保證,按國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)定、交易習(xí)慣各自繳納與本次交易相關(guān)的各項(xiàng)稅費(fèi)。

2.盡管有上述約定,雙方同意:

甲方承擔(dān);乙方承擔(dān)。

第五條權(quán)屬過(guò)戶及房屋交付

1.雙方承諾,在本合同簽訂之日后,于________年____月____日前共同到房屋所在地房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。

2.甲乙雙方應(yīng)于本合同簽訂之日起____日內(nèi)將房屋權(quán)屬過(guò)戶所需的全部真實(shí)、有效的合法手續(xù)、材料(包括但不限于房證、契證等)交予丙方保管,丙方協(xié)助雙方辦理過(guò)戶手續(xù)。

3.雙方同意,甲方于騰空房屋并將房屋鑰匙交于乙方。

4.雙方在房屋交接前,應(yīng)辦理有關(guān)物業(yè)的交接,包括但不限于水、電、煤氣、采暖、有線電視、電話、物業(yè)費(fèi)、戶口等相關(guān)手續(xù),并結(jié)清費(fèi)用。房屋毀損、滅失等風(fēng)險(xiǎn),自房屋鑰匙交于乙方時(shí)轉(zhuǎn)移至乙方。

5.丙方應(yīng)甲乙雙方的要求協(xié)助雙方辦理上述物業(yè)交接事宜,并由雙方在《房屋交接單》上簽字確認(rèn)。

第六條違約責(zé)任

1.甲方保證所售房屋不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議,債務(wù)糾紛或其他瑕疵。甲方保證有權(quán)出售該房屋,并已得到房屋共有人或其他權(quán)利人的同意,保證全面履行合同義務(wù)。否則,乙方有權(quán)要求甲方支付本合同成交價(jià)格10%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。

2.乙方保證所提供的資料真實(shí)、有效。具備訂立合同的資格,并保證全面履行合同義務(wù)。否則,甲方有權(quán)要求乙方支付本合同成交價(jià)格10%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。

3.因甲乙任何一方原因?qū)е卤竞贤簧?、無(wú)效、被解除、被撤銷或任何一方發(fā)生違約等,丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第七條免責(zé)條款

如因不可抗力致使本合同不能全面履行,三方互不承擔(dān)責(zé)任。

第八條爭(zhēng)議的解決

甲乙雙方在本合同履行過(guò)程中發(fā)生任何糾紛,應(yīng)首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向人民起訴。

第二部分關(guān)于居間服務(wù)

第九條丙方責(zé)任

1.依本合同約定為甲乙雙方提供房屋買賣居間服務(wù);

2.為甲乙雙方提供房地產(chǎn)買賣相關(guān)法律、法規(guī)、政策咨詢。

第十條居間服務(wù)費(fèi)及支付

1.甲乙雙方確認(rèn),雙方達(dá)成本次房屋交易是基于丙方所提供的居間服務(wù);但該交易是雙方獨(dú)立、自愿做出的決定。

2.丙方一次性收取居間服務(wù)費(fèi)人民幣元,大寫:元,由方承擔(dān)。

3.該服務(wù)費(fèi)于本合同簽訂時(shí)以現(xiàn)金形式一次性支付給丙方。

第十一條聲明

1.甲乙雙方同意:因甲乙任何一方的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致本合同無(wú)效、交易不成功或買賣合同不能全面履行,丙方所收取的居間服務(wù)費(fèi)均不予退還。

2.如甲乙任何一方或雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生違約或其他爭(zhēng)議,雙方一致同意:在雙方就違約責(zé)任及其承擔(dān)達(dá)成協(xié)議之前或人民做出生效法律文書(shū)之前,丙方有權(quán)將暫存在指定帳戶中的款項(xiàng)予以保留,不向任何一方返還或支付。

第十二條合同生效及其他

1.本合同于三方簽字或蓋章后生效。

2.本合同一式三份,甲方雙方各執(zhí)一份,丙方執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

第2篇 協(xié)商房屋買賣合同

2023協(xié)商房屋買賣委托人:

被委托人:

委托人有位于的房屋,委托聯(lián)系予以出售,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議,雙方遵照?qǐng)?zhí)行。

一、委托人的房產(chǎn)位于,房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為,土地使用權(quán)證號(hào)為,面積為平方米,房屋使用性質(zhì)為委托人承諾上述的內(nèi)容真實(shí)有效。

二、被委托人為委托人尋找客戶,促成和委托人達(dá)成房屋買賣協(xié)議并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。

三、委托人的保底價(jià)格為凈得元,委托人不承擔(dān)過(guò)戶費(fèi)、契稅等費(fèi)用。

四、如被委托人介紹的買房人的價(jià)格高于元,則超過(guò)的部分歸被委托人所有。

五、在委托人的賣房款到委托人賬戶時(shí)后一天內(nèi),應(yīng)立即支付被委托人的第四項(xiàng)款項(xiàng)。否則每遲延一天,按應(yīng)付款項(xiàng)的千分之一支付違約金。

六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

委托人(簽名)被委托人(簽名):

身份證號(hào):身份證號(hào):

第3篇 開(kāi)發(fā)商房屋買賣合同

2023開(kāi)發(fā)商房屋買賣甲方:身份證號(hào):

乙方:身份證號(hào):

根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買私有住房,達(dá)成如下協(xié)議:

現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下:

一、甲方所售房屋位于住宅一套,建筑面積為131.92平方米。

二、甲方所售房屋產(chǎn)籍號(hào)為'號(hào)',與開(kāi)發(fā)商簽訂《商品房買賣合同》編號(hào)為:,與中國(guó)建設(shè)銀行簽訂按揭貸款合同編號(hào):.

三、現(xiàn)甲方將以上所述按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,雙方商定總轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣500,000.00元。

四、簽訂本合同前,乙方己向甲方支付購(gòu)房款255,000.00元。自簽訂本協(xié)議之日起,銀行房貸欠款222,581.73元由乙方進(jìn)行償還。乙方在簽訂本合同之日還應(yīng)向甲方支付購(gòu)房款22,417.27元。另外,經(jīng)雙方協(xié)商,乙方同意向甲方支付叁萬(wàn)元作為甲方之前償還銀行利息的補(bǔ)償。

五、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,合同一經(jīng)簽訂,該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時(shí)轉(zhuǎn)讓。

六、本協(xié)議簽訂之日,甲方將所有與按揭房屋相關(guān)憑證及該房屋的鑰匙交于乙方,乙方開(kāi)始對(duì)房屋占有使用,所有權(quán)即歸乙方所有。本房產(chǎn)己經(jīng)甲方裝修使用,相關(guān)水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、供熱費(fèi)及其它費(fèi)用雙方己結(jié)算完畢。

七、本合同簽訂之日起,自下個(gè)月由乙方按《個(gè)人住房借款合同。甲方在沒(méi)有乙方授權(quán)的情況下,不得有變更或者掛失該卡,無(wú)權(quán)處置該卡內(nèi)的資金。乙方應(yīng)按照約定向銀行支付月供,否則,造成甲方銀行信用記錄不良或?qū)е裸y行向甲方催款,視為乙方違約,乙方需向甲方支付違約金10萬(wàn)元。

八、該房屋能夠辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)時(shí),乙方可選擇提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及利息,辦理解押手續(xù),甲方應(yīng)積極辦理產(chǎn)權(quán)證照,待甲方辦理完產(chǎn)權(quán)證照后應(yīng)在十日內(nèi)為乙方辦理過(guò)戶手續(xù)。該房屋能夠辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)時(shí),乙方也可選擇暫不過(guò)戶至自己名下,待銀行貸款還清之后,在將房產(chǎn)過(guò)戶至自己名下。無(wú)論乙方選擇什么時(shí)間進(jìn)行房產(chǎn)過(guò)戶登記,甲方都必須積極配合乙方,否則,視為甲方違約,甲方應(yīng)向乙方支付違約金10萬(wàn)元。

九、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方,并無(wú)任何隱瞞。

十、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰無(wú)爭(zhēng)議,除銀行按揭外無(wú)任何擔(dān)保抵押及房產(chǎn)瑕疵,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。

十一、本合同簽訂后即對(duì)甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,在乙方辦理過(guò)戶之前甲方不得向乙方主張對(duì)房屋的所有權(quán),也不得向第三人公示對(duì)此房屋享有所有權(quán),更不得再次出售該房屋。

十二、房屋在乙方付清余款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),甲方不得從中干涉。

十三、上述房產(chǎn)辦理過(guò)戶手續(xù)所需繳納的費(fèi)用由方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)無(wú)條件協(xié)助提供乙方辦理與過(guò)戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。

十四、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項(xiàng),可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力。

十五、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:

地址:

聯(lián)系電話:

乙方:

地址:

聯(lián)系電話:

第4篇 開(kāi)發(fā)商房屋買賣繼續(xù)履行起訴狀

繼續(xù)履行合同起訴狀

原告:_________________男,漢族,19__________年_____月__________日出生

身份證號(hào)碼:______________電話:______________

地址:_________________市__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________集體宿舍

原告:_________________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生

身份證號(hào)碼:______________電話:______________

地址:_________________市__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________集體宿舍

原告:_________________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生

身份證號(hào)碼:______________電話:______________

地址:_________________市__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________集體宿舍

原告:_________________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生

身份證號(hào)碼:______________電話:______________

地址:_________________市__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________集體宿舍

訴訟請(qǐng)求:_________________

1、判令被告繼續(xù)履行《__________客運(yùn)線路租賃承包合同》

2、判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由:_________________

原告共同合伙投資,以承包經(jīng)營(yíng)的方式有償取得被告的__________至__________的直達(dá)快客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)權(quán)。并經(jīng)被告的指派由原告__________做為股東代表與被告簽訂了承包經(jīng)營(yíng)合同書(shū)(合同期限為六年,至20__________年__________月__________日合同期滿),同時(shí)也確認(rèn)了其他股東。

20__________年__________月__________日,股東__________不幸因病去世,被告卻以此為借口,要求提前終止合同,這是毫無(wú)道理的,是沒(méi)有法律依據(jù)的。根據(jù)被告19__________年__________月__________日和20__________年_____月_____日的《報(bào)告》和《通知》所確認(rèn)的事實(shí),股東__________僅僅是作為承包方的股東代表簽訂合同,股東__________不幸因病去世,并不導(dǎo)致原告等人的合伙組織解散,也不會(huì)影響合同的繼續(xù)履行,因此,特訴法院,依法判令被告繼續(xù)履行合同,以保護(hù)原告的合法權(quán)益。

此致

__________人民法院

具狀人:______________

第5篇 商房屋價(jià)買賣合同

2023商房屋價(jià)買賣合同編號(hào):

甲方:

乙方:

簽訂地點(diǎn):

一、成交房屋:

二、甲方須向乙方提交平方米的購(gòu)房計(jì)劃。

三、房屋交付日期:年月日。

四、雙方協(xié)商房屋單價(jià)一次包定。

五、乙方代收煤氣管道費(fèi)每戶元,電視天線費(fèi)每戶元。

六、預(yù)購(gòu)付款結(jié)算辦法。

1.簽訂合同時(shí),甲方必須向乙方交納購(gòu)房定金。甲方不履行合同,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同,應(yīng)當(dāng)雙倍返還甲方定金。合同履行完定金可抵作購(gòu)房?jī)r(jià)款。

2.自簽訂合同后,甲方應(yīng)在日內(nèi)預(yù)付第一次購(gòu)房?jī)r(jià)款。工程主體完工后預(yù)付第二次購(gòu)房?jī)r(jià)款。工程竣工移交時(shí)結(jié)清購(gòu)房?jī)r(jià)款。

甲方逾期付款,按中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期滯納金。

七、乙方如因計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更等原因不能履行合同,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在日內(nèi)返還預(yù)收房款,不計(jì)利息。

八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證后正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。

九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)因施工質(zhì)量影響生產(chǎn)、生活的,由乙方在限期內(nèi)負(fù)責(zé)維修。

十、產(chǎn)權(quán)歸屬:

十一、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書(shū),作為本合同附件。

十二、解決合同糾紛的方式:

十三、本合同正本二份,副本份。

十四、其他約定事項(xiàng):

甲方:乙方:

單位名稱:?jiǎn)挝幻Q:

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:

賬號(hào):賬號(hào):

郵政編碼:郵政編碼:

鑒證意見(jiàn):鑒證機(jī)關(guān):

第6篇 市區(qū)商房買賣合同書(shū)

出賣人:

買受人:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。

出賣人以_____方式取得位于______、編號(hào)為_(kāi)_____的地塊的土地使用權(quán)。

〔土地使用權(quán)出讓合同號(hào)〕〔土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào)〕〔劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)〕為_(kāi)__________。

該地塊土地面積為_(kāi)___,規(guī)劃用途為_(kāi)___,土地使用年限自____年__月__日至___年___月___日。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,〔現(xiàn)定名〕〔暫定名〕___。

建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為_(kāi)____,施工許可證號(hào)為_(kāi)____。

第二條商品房銷售依據(jù)。

買受人購(gòu)買的商品房為〔現(xiàn)房〕〔預(yù)售商品房〕。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_(kāi)_,商品房預(yù)售許可證號(hào)為_(kāi)____。

第三條買受人所購(gòu)商品房的基本情況。

買受人購(gòu)買的商品房(以下簡(jiǎn)稱該商品房,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:第_____〔幢〕〔座〕_____〔單元〕〔層〕______號(hào)房。

該商品房的用途為_(kāi)____,屬_____結(jié)構(gòu),層高為_(kāi)___,建筑層數(shù)地上_____層,地下_____層。

該商品房陽(yáng)臺(tái)是〔封閉式〕〔非封閉式〕。

該商品房〔合同約定〕〔產(chǎn)權(quán)登記〕建筑面積共______平方米,其中,套內(nèi)建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。

出賣人與買受人約定按下述第_____種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款:

1、按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為(_____幣)每平方米__元,總金額(_____幣)__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。

2、按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為(_____幣)每平方米__元,總金額(_____幣)__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾___元整。

3、按套(單元)計(jì)算,該商品房總價(jià)款為(____幣)__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾___元整。

第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。

根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以〔建筑面積〕〔套內(nèi)建筑面積〕(本條款中均簡(jiǎn)稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_種方式進(jìn)行處理:

1、雙方自行約定:

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;

(2)面積誤差比絕對(duì)值超出3%時(shí),買受人有權(quán)退房。

第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任。

買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第_____種方式處理:

1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在__日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之__的違約金,合同繼續(xù)履行;

(2)逾期超過(guò)___日后,出賣人有權(quán)解除合同。

出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的___%向出賣人支付違約金。

買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之___(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。

本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。

第八條交付期限。

出賣人應(yīng)當(dāng)在__年__月__日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第__種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:

1.該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。

2.該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。

3.該商品房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。

第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任。

除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第___種方式處理:

1、按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過(guò)___日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之___的違約金,合同繼續(xù)履行;

(2)逾期超過(guò)___日后,買受人有權(quán)解除合同。

買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起__天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的___%向買受人支付違約金。

買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之___(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。

第十一條交接。

商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知買受人辦理交付手續(xù)。

雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。

所購(gòu)商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。

出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。

第十二條出賣人保證銷售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。

因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。

第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。

達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第___種方式處理:

第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。

第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。

出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后___日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。

如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)的,雙方同意按下列第___項(xiàng)處理:

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起___日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,并按已付房?jī)r(jià)款的___%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的___%向買受人支付違約金。

第十六條保修責(zé)任。

買受人購(gòu)買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件。

出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。

買受人購(gòu)買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。

在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。

因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購(gòu)買人承擔(dān)。

第十八條買受人的房屋僅作_________使用,買受人使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。

除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)第十九條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第___種方式解決:

1.提交______仲裁委員會(huì)仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。

第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。

本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條本合同連同附件共___頁(yè),一式___份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:

出賣人___份,買受人___份,___份,______份。

第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__申請(qǐng)登記備案。

出賣人(簽章):買受人(簽章):

〔法定代表人〕

〔法定代表人〕

〔委托代理人〕

〔委托代理人〕

(簽章)

(簽章)

第7篇 與開(kāi)發(fā)商房屋買賣合同

2023與開(kāi)發(fā)商房屋買賣甲方:身份證號(hào):

乙方:身份證號(hào):

甲乙雙方基于客觀真實(shí)的情況,協(xié)商一致,共同做出以下約定,達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵守:

1、甲方同意將________平米房屋指標(biāo)一套轉(zhuǎn)讓給乙方,轉(zhuǎn)讓費(fèi)人民幣叁萬(wàn)元整。

2、甲方已與________年____月____日以甲方名義交納團(tuán)購(gòu)房報(bào)名款叁萬(wàn)元整,故該報(bào)名款和轉(zhuǎn)讓費(fèi)共陸萬(wàn)元整由乙方于-11-____日之前支付到甲方的帳號(hào)________________后,相關(guān)的權(quán)利屬于乙方。

3、甲方與乙方簽訂此《購(gòu)房指標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,在乙方與開(kāi)發(fā)商簽訂《商品房買賣合同》前,甲乙雙方均認(rèn)可用甲方名義交納所有購(gòu)房相關(guān)費(fèi)用,全部由乙方支付,乙方是實(shí)際出資人與房屋團(tuán)購(gòu)指標(biāo)享有人。

4、在簽訂《商品房買賣合同》前甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理交款手續(xù)。

5、爭(zhēng)議的解決方式:

1)雙方友好協(xié)商。

2)訴至房產(chǎn)所在地的人民法院。

6、違約責(zé)任:

1)甲方違約:甲方退還乙方所付所有費(fèi)用,賠償乙方損失貳拾萬(wàn)元整

2)乙方違約:乙方所付所有費(fèi)用歸甲方所有。

7、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

8、本協(xié)議自________年____月____日起生效。

甲方:乙方:

第8篇 開(kāi)發(fā)商房屋買賣合同解除通知函

甲方:_________________

乙方:_________________

丙方:_________________

鑒于甲方通過(guò)丙方居間向乙方出售坐落于之房屋,三方分別或共同簽署了相關(guān)法律文件(文件名稱及編號(hào):),現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:_________________

1.本協(xié)議一經(jīng)生效,甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關(guān)于上述房屋買賣、代理及相關(guān)協(xié)議(無(wú)論口頭、書(shū)面或其它形式)均告解除。除本解約協(xié)議書(shū)所確定之責(zé)任外,甲乙丙三方互不承擔(dān)其它任何責(zé)任。

2.本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)履行下列義務(wù):_________________

3.1

3.2

3.3

3.4

3.本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)履行下列義務(wù):_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

4.本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi),丙方應(yīng)履行下列義務(wù):_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

5因履行本解約協(xié)議所引起的或與此相關(guān)的任何爭(zhēng)議,三方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向丙方所在地人民法院訴訟解決。

6本協(xié)議一式三份,三方各執(zhí)一份。

(此頁(yè)無(wú)正文)

甲方(章):_________________乙方(章):_________________

證件名稱及編號(hào):_________________證件名稱及編碼:_________________

聯(lián)系地址:_________________聯(lián)系地址:_________________

聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________

代理人:_________________代理人:_________________

丙方(章):_________________

住所:_________________

經(jīng)辦人:_________________

商房買賣合同(8份范本)

繼續(xù)履行合同起訴狀原告:_________________男,漢族,19__________年_____月__________日出生身份證號(hào)碼:______________電話:______________地址:_________________市__________區(qū)_…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)商房信息

  • 商房買賣合同(8份范本)
  • 商房買賣合同(8份范本)33人關(guān)注

    繼續(xù)履行合同起訴狀原告:_________________男,漢族,19__________年_____月__________日出生身份證號(hào)碼:______________電話:______________地址:_________________市___ ...[更多]

  • 開(kāi)發(fā)商房屋買賣合同(4份范本)
  • 開(kāi)發(fā)商房屋買賣合同(4份范本)24人關(guān)注

    2023與開(kāi)發(fā)商房屋買賣甲方:身份證號(hào):乙方:身份證號(hào):甲乙雙方基于客觀真實(shí)的情況,協(xié)商一致,共同做出以下約定,達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵守:1、甲方同意將________平米房屋指 ...[更多]

相關(guān)專題

買賣合同熱門信息