施工承攬合同（12份范本）

第1篇 防水保溫工程施工承攬合同

2023防水保溫工程施工承攬甲方：

法定代表人：

職務(wù)：

聯(lián)系方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人：

職務(wù)：

聯(lián)系方式：

身份證件：

經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積____：，每平方米價款____元，工程總價款計____元。

3、承包方式：承攬方負責(zé)工時和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責(zé)。

三、工程款支付方式：

1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米，每平方米____元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結(jié)清。

四、違約責(zé)任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《民法典》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔(dān)。

五、其他

1、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。

2、本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

____年___月___日____年___月___日

第2篇 工程施工承攬合同

2023工程施工承攬發(fā)包方：______________(以下簡稱甲方)

承包方：_______________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲、方雙方協(xié)調(diào)，一致同意簽訂本合同，以便雙方共同遵守執(zhí)行。具體條款如下：

一、安裝內(nèi)容

1、工程名稱：___________________

2、工程地點：___________________

3、承包范圍：____________________

4、承包方式：承包方式(施工總包干)包輔材，水系統(tǒng)甲方只提供管材、設(shè)備、閥門、卡箍件、瑪鋼件、法蘭螺絲、管道油漆、型鋼、套管，報警系統(tǒng)甲方只提供線管、線纜、線盒、絲桿及報警設(shè)備。

其余材料均由乙方負責(zé)提供，且保證所提供材料符合規(guī)范及設(shè)計要求。

二、工程工期

1、依照本工程總承包合同的規(guī)定，乙方總工期為日歷_________天，開工日期以甲方的進場通知為準，竣工日期為在具備系統(tǒng)運行的條件下，乙方應(yīng)于______天內(nèi)完成全系統(tǒng)的調(diào)試運行。

2、在規(guī)定工期內(nèi)如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延誤，工期順延，以甲方核實簽字的文字記錄為準。

3、工期每延遲一天罰款_________元，甲方的臨時搶工要求視為工期，工期提前獎勵______元。

4、如果采取措施后仍完成不了工期,按第八條第三款執(zhí)行,并處以合同金額______%的罰款.

三、工程質(zhì)量要求：

1、嚴格按照相關(guān)施工驗收規(guī)范組織施工,如發(fā)生嚴重質(zhì)量事故,甲方有權(quán)處以合同金額_____%的罰款,且無條件解除合同,并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。

2、一般質(zhì)量問題，經(jīng)甲方指出不整改的，處以______元罰款，處罰之后仍不整改的，甲方有權(quán)無條件解除合同。

3、鼓勵合理化建議。建議被采納后產(chǎn)生了效益，給予創(chuàng)造效益的_______%現(xiàn)金，當(dāng)場予以獎勵。

四、工程價款：

工程包干價：人民幣___________________圓整(小寫￥_______________元)。

其中：

1、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)：人民幣____________元;

2、自動噴淋滅火系統(tǒng)：人民幣_________________元;

3、消火栓系統(tǒng)：人民幣_______________元;

五、結(jié)算方式

1、進度款的結(jié)算：水噴淋、消火栓系統(tǒng)以管道延長米作為結(jié)算依據(jù)，消防報警系統(tǒng)，以報警點為結(jié)算依據(jù)。

2、最終結(jié)算以報警點和噴淋點為結(jié)算依據(jù)，新做消火栓__________元/個,移改消火栓_________元/個。

3、工程設(shè)計變更，以簽證單為結(jié)算依據(jù)，減量____點以下不減價，增量的人工費據(jù)實結(jié)算。

4、乙方進場后，做完每層(管道試壓完)甲方支付完成工程量的_______%作為進度款。工程施工完畢進入試運行后，甲方向乙方支付至工程暫定總額的______%，通過政府及使用方驗收并移交后，施工費付至工程結(jié)算總價的________%;________%作為工程質(zhì)保金，一年后支付。

六：保修

執(zhí)行國務(wù)院第279號令《建筑工程質(zhì)量管理條例》。

保修期限_______年，保修期從驗收之日算起。質(zhì)保期的維修工作由施工隊全面負責(zé)，其中發(fā)生的費用由乙方自行承擔(dān)。

七、雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任：

1、提供施工圖及有關(guān)技術(shù)資料，并將施工技術(shù)交底。

2、及時組織材料進場。

3、為乙方提供合適的工作條件。

4、按照乙方工程進度及時付款，乙方施工完畢，及時組織驗收。

(二)乙方責(zé)任：

1、嚴格按照施工圖、國家技術(shù)規(guī)范及施工工序組織施工，沒有甲方的設(shè)計變更通知，乙方不得擅自改變原設(shè)計。按甲方的要求參加施工協(xié)調(diào)會和技術(shù)商討會。

2、負責(zé)與監(jiān)理的協(xié)調(diào)工作，及時完成施工中的原始記錄、隱蔽工程記錄，施工中的技術(shù)資料、竣工圖等，收集整理成冊后呈交甲方。

3、負責(zé)已完工程的成品保護，承擔(dān)在交付之前發(fā)生損失的費用，接受甲方對已完部分工程采取特殊保護措施的要求。

4、乙方派駐現(xiàn)場的人員應(yīng)保持穩(wěn)定，如調(diào)離應(yīng)事先征得甲方同意，未經(jīng)同意離崗或變相離崗，甲方將處以每次_________元罰款。

5、做到文明施工，如發(fā)生有損甲方企業(yè)形象的行為并造成不良影響者，視情節(jié)輕重將予以乙方人民幣___________元的罰款。

6、統(tǒng)一著裝，安全施工，凡在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未穿工作服的，每人每次罰款________元，未戴安全帽的每人每次罰款______元。高空作業(yè)未系安全帶每人次罰款_______元。

7、乙方必須給所有施工人員購買意外傷害保險。如發(fā)生安全責(zé)任事故，一切經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方還將扣除合同總額的______%作為處罰，情節(jié)嚴重的應(yīng)無條件退場。

8、負責(zé)甲方提供材料的現(xiàn)場保管，丟失和被盜由乙方全額賠償。

9、乙方在施工中的材料損耗，不得大于定額材料損耗系數(shù)，否則由乙方承擔(dān)差額費用。

10、乙方不得截留工程款、拖欠工人工資，凡發(fā)生工人因工資找到甲方或建設(shè)方的行為，則每次扣除合同總額的_______%作為處罰。

八、其它事項：

1、甲、方雙方必須嚴格遵守合同各項條款，單方違約，由違約方承擔(dān)經(jīng)濟損失責(zé)任。

2、乙方應(yīng)保持通訊暢通，發(fā)生乙方關(guān)機、停機、換號等原因聯(lián)系不上的，第一次罰款_______元，其后每發(fā)生一次罰款_______元。

3、當(dāng)乙方不能按照甲方的工期進度或質(zhì)量要求完成施工任務(wù)時，甲方有權(quán)采用如下方式進行處理

①無條件更換現(xiàn)場管理人員;

②無條件進行經(jīng)濟處罰;

③無條件接受項目部的工作面割讓;

④中止雙方合同，無條件退場。

4、本合同一式貳份，甲、方雙方各執(zhí)壹份。

5、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。

甲方：________________

地址：_______________

電話：________________

日期：_________年____月____日

乙方：_____________

地址：_______________

電話：________________

第3篇 施工承攬合同

對外建筑工程承包合同

建筑工程承包合同是發(fā)包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設(shè)計單位） 為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有 以下法律特點：

１．具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個方面：一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或 地區(qū)的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù)，即合同的 履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū)，故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。

２．需要巨額資金，故合同標的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行 擔(dān)保。

３．履約期長。

４．風(fēng)險較大。為減少風(fēng)險，合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通 常還含有價格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。

對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本 加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：

土木工程建筑承包合同

第一章 一般條款

定義和釋義

１．１在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應(yīng)解釋如下：

“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人，但不包 括業(yè)主的受讓人，經(jīng)承包人同意者除外。

“承包人”指標書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代 表，繼承人和業(yè)經(jīng)認可的受讓人。

“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人 以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。

“工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師，或由業(yè)主或工程師隨 時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督，其權(quán)限上工程師書面通 告承包人。

“工程”包括永久性工程和臨建工程。

“合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表 （如果有），還可指標書、接受證書以及承包協(xié)議（如已完成）。

“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額，可按本合同以下條款規(guī)定增減。

“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品， 不論任何性質(zhì)，但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物 品。

“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程。

“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。

“技術(shù)規(guī)范”指在標書或任何標書更改中提及的規(guī)范，或由工程師隨時可能增 加或書面同意增加的部分。

“圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙，經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何 更改，以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。

“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括 地面、地下、在之上或通過部分，以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的 其它土地或場所，只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。

“業(yè)經(jīng)認可”指已經(jīng)經(jīng)書面認可，包括過后對口頭認可的書面確認，“認可” 指書面認可，包括上述規(guī)定在內(nèi)。

１．２按合同上下文所需，單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義，反過來也是 一樣。

１．３合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款 或合同。

１．４“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。

工程師及工程師代表

２．１工程師必須按合同明文規(guī)定，履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。 如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認可，其要件 應(yīng)在本合同第二部分予以規(guī)定。

２．２工程師可隨時書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán)，但必須將所有此種授權(quán) 書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師代表給承包人的任何書面指 令或認可（僅限于此）對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以 下規(guī)定屬于例外：

工程師代表對任何工程或材料的不予否認，不得影響工程師此后否認以及命令 拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權(quán)力。

若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權(quán)將此決定提交工程師確認、 取消或更改。

轉(zhuǎn)讓和分包

３．未經(jīng)業(yè)主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規(guī)定 或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即 將到期的款項除外。

４．承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定，未經(jīng)工程師事前書面同意， 承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分 包，此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù)，他必須對任 何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責(zé)任，如同這些行 為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不 得視為是本條所規(guī)定的分包。

合同文件

５．１以下要件得在合同第二部分規(guī)定：

用以起草合同文件的語言；

合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。

如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定， 且將被定為“主體語言”。

５．２除合同中另有規(guī)定外，合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成 合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準，構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋，如 意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師 認為，服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思 含糊或不一致而按理無法預(yù)見的，工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款 額以補償此種費用。

６．１圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需 的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還 工程師。

６．２承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及 其代理，或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。

６．３如工程師不在適當(dāng)時間內(nèi)再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認可， 工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應(yīng) 詳細說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及如果不及時提供而可能造成的 任何延誤和中斷。

第4篇 農(nóng)村房屋施工承攬合同

農(nóng)村房屋施工 承攬合同

甲方（房主）：？

乙方（施工方）：

身份證 號：

地址：

聯(lián)系方式：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內(nèi)容

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1. 工程價款：

2. 該房屋建筑工程為包工承包方式。

3. 工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付 % ，第二層完工后支付 % ，工程竣工以后支付 % ， % 作為質(zhì)量 保證金 。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

1. 甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。

3. 工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

4. 乙方負責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方 % 的保證金。

5. 工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施 工資 質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責(zé)對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn)，自行負責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何 意外事故 ，均由乙方自行負責(zé)。

6. 工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。

7. 治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得 打架斗毆 ，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當(dāng)方式解決。

8. 乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與 債務(wù) 均歸乙方承擔(dān)。

五、其它

1. 本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2. 本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3. 合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方 （簽字）：

乙方 （簽字）：

簽署時間： 年 月 日

第5篇 裝潢施工承攬合同2023

委托單位(甲方)：_______________________

承攬單位(乙方)：_______________________

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州_____委員會申請_____。

委托方(甲方)：_______________________承攬單位(乙方)：_______________________

代表人：_______________________代表人：_______________________

簽約日期：_______________________簽約日期：_______________________

第6篇 護欄制作安裝施工承攬合同詳細

甲方:_________________法人代表:_________________

乙方:_________________法人代表:_________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠的原則,依據(jù)《_________________》以及相關(guān)國家法律、法規(guī),就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議:

一、工程范圍和工作內(nèi)容

1、工程名稱:_________________

2、工程范圍:工程護欄的制作安裝施工。

3、工作內(nèi)容:乙方按甲方提供的護欄設(shè)計、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。

二、合同工期

本工程項目工期為12日。自________年________月________日至________年________月________日。

三、工程價款及付款方式

(一)工程價款

以上工程造價共計:________元大寫:________元整

(二)結(jié)算方式

工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。

五、施工要求:

護欄高度65m;立柱為5*5方鋼,2m一個,底部加預(yù)埋件,水泥澆筑;其余部分為3*3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。

六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決,解決不成,經(jīng)法律途徑解決。

甲方:(簽章)________________乙方:(簽章)________________

負責(zé)人:________________負責(zé)人:________________

代理人:________________

________年________月________日

第7篇 建筑安裝工程施工承攬合同

2023建筑安裝工程施工承攬甲方：________________

乙方：________________

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將________工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

一. 工程概況

工程名稱：________________________

工程地點：________________________

承包范圍：________________________

承包方式：包工、包料、包費用

工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起_____個日歷天。

工程質(zhì)量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)

二. 合同單價和付款方式

合同單價：

2、實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律責(zé)任。

三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準

四.違約責(zé)任和安全責(zé)任

因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五.爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可

協(xié)商解決。

當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議

雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六.保修

本工程保修期為________年

在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔(dān)。

七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)________份，乙方執(zhí)________份。

甲方：________________

簽字：________________

電話：________________

甲方駐工地代表：________________

電話：________________

乙方：________________

簽字:________________

電話： ________________

日期:________________

第8篇 裝飾裝潢施工承攬合同

委托單位(甲方)___________________________

承攬單位(乙方)___________________________

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________

2.工程地點：__________________________________

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。(附報價清單)

二、施工時間

工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間：________________

付款百分比：________________

金額：________________

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。

九、其他：

1、本合同一式____份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。

委托方(甲方)：________________承攬單位(乙方)：________________

代表人：_________________代表人：_________________

第9篇 施工承攬合同范本簡易模板

___________________（以下簡稱甲方）

___________________（以下簡稱乙方）

乙方承攬甲方_____________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：_________________

一、工程量：_________________

1、_____________。

2、_____________。

3、_____________。

4、_____________。

二、工程要求：_________________

1、_____________。

2、_____________。

3、_____________。

4、_____________。

5、_____________。

………………………………………………………………。

三、甲方責(zé)任范圍：_________________

1、_____________。

2、_____________。

3、_____________。

………………………………………………。

四、乙方責(zé)任范圍：_________________

1、_____________。

2、_____________。

3、_____________。

……………………………………………………。

五、技術(shù)要求：_________________

1、_____________。

2、_____________。

3、_____________。

4……………………………………………………………………。

六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：_________________

1、施工工期：_________________自開工之日起_____________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的___________%。

2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。

3、質(zhì)保期：_________________質(zhì)保期___________年，驗收合格后付至工程款的___________%，留__________%質(zhì)保金：_________________質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。

七、其它要求：_________________

1、施工中乙方接受甲方項目負責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。

2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負。

3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。

4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：________________

乙方：________________

日期：________________

第10篇 施工承攬合同范本

甲方：_____________聯(lián)系電話：_____________

乙方：_____________聯(lián)系電話：_____________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就_______________工程達成以下協(xié)議：_________________

1.甲方為乙方提供_______________設(shè)備及軟件，共__________.

合同總價款：_________________￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

其中軟件費：_________________￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

硬件費：_________________￥_____________元（大寫：______________萬__________仟__________百__________拾整）

工程費：_________________￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

2.付款方式

乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

其中軟件費：_________________￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

硬件費：_________________￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

工程費：_________________￥_____________元（大寫：_________________萬__________仟__________百__________拾整）

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。

以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

3.甲方責(zé)任

（1）甲方在乙方要求的時間__________年__________月__________日之前完成軟件安裝調(diào)試。

（2）甲方負責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為__________年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。

（3）如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

（4）壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護，維護費用為￥__________元/年（不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用）

4.乙方責(zé)任

（1）甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

（2）乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責(zé)。

（3）由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責(zé)。

5.其他事項

（1）不得對軟件加以仿制；對軟件權(quán)利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

（2）按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過__________天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負責(zé)在。

6.違約責(zé)任

雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有__________份如下，也具同等法律效力。聲明：_________________本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效！

甲方：_________________（蓋章）________________

負責(zé)人：_____________

時間：_________________

地點：_________________

乙方：_________________（蓋章）________________

負責(zé)人：_____________

時間：_________________

地點：_________________

第11篇 裝修工程施工承攬合同詳細

編號:_____________

定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯(lián)系方式:_________________手機號:_________________

承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________

依照《_________________》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下條款:

第一條工程概況

1.1工程地點及面積:_________________________________

1.2工程造價:￥_____________元,大寫(人民幣):_____________

1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4工程期限________天;

開工日期________年________月________日

竣工日期________年________月________日

第二條工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:

3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條甲方義務(wù)

4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;

4.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

4.3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

4.4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

第五條乙方義務(wù)

5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;

5.2在甲方未提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;

5.3嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場;

5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負責(zé)承擔(dān);

5.7乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

第六條工程變更

6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);

6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條材料的提供

7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);

7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;

7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責(zé)為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應(yīng)備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;

7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費及運輸費。

第八條工期延誤

8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延;

8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;

8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。

第九條質(zhì)量標準

9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收:

(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

(3)其它驗收標準:

9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:

(1)甲乙雙方協(xié)商解決;

(2)如協(xié)商達成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

第十條工程驗收和保修

10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。

乙方應(yīng)提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

10.2工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)

第十一條工程款支付方式

11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款:

(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日

第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)

(3)其他支付方式:___________________________________

11.2工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)~甲方開具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負。

第十二條違約責(zé)任

12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;

12.2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責(zé),并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。

12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向__________________________________委員會申請_____;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向__________________________________委員會申請_____;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十四條幾項具體規(guī)定

14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應(yīng)支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));

14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責(zé)人____________負責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝好交付甲方使用;

14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:

上午_________點_________分至_________點_________分;

下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條附則

15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;

15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;

15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;

15.4合同履行完后自動終止;

15.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:

附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報價表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗收單附件九:工程結(jié)算單附件十:工程保修單

第十六條其它約定條款

_________________________________________________

甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________

委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________

________年________月________日 ________年________月________日

家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):________________

委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________

________年________月________日

第12篇 裝潢施工承攬合同

委托單位(甲方)___________________________

承攬單位(乙方)___________________________

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________

2.工程地點：__________________________________

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。(附報價清單)

二、施工時間

工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間：________________

付款百分比：________________

金額：________________

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。

九、其他：

1、本合同一式____份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。

委托方(甲方)：________________承攬單位(乙方)：________________

代表人：_________________代表人：_________________

簽約日期：_______________簽約日期：______________