工程掛靠協(xié)議（9份范本）

第1篇 建筑工程掛靠協(xié)議樣書

甲方(管理方)：_________

法定代表人：_________

公司地址：_________

乙方(掛靠方)：_________

住址：_________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意乙方掛靠在其名義下以其名義在常德xx市場從事相關土建工程施工建設，為規(guī)范相關行為，特就有關事宜簽訂以下協(xié)議書：_________

一、甲方同意乙方掛靠在甲方公司下承接常德xx相關基站土建 工程項目的施工建設。乙方掛靠期間以甲方項目經(jīng)理部名義自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧，工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，凡以甲方名義簽訂的施工協(xié)議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設方簽訂的施工協(xié)議條款及本工程相關的其他協(xié)議。

三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業(yè)信譽，嚴格按照 國家現(xiàn)行的施工技術規(guī)范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協(xié)助乙方辦理工程施工合同簽訂，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協(xié)助乙方辦理收付工程款和協(xié)助協(xié)調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供'常德xx公司聯(lián)通工程項目部'印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續(xù)，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續(xù)或債務憑證所引起的經(jīng)濟糾紛和法律賠償責任均由乙方承擔。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監(jiān)督指導。對發(fā)現(xiàn)有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

六、乙方掛靠在甲方下的經(jīng)營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執(zhí)行國家相關管理規(guī)定和有關綜合治理的管理條例嚴格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工程要持證上崗。

七、為規(guī)范施工現(xiàn)場的管理，乙方在掛靠經(jīng)營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經(jīng)理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現(xiàn)場要配足持證上崗的管理人員。

八、甲方提取的管理費用：_________按工程總造價的3%收取，該費用在乙方的相關掛靠項目工程款到達甲方帳戶時按約定比例扣除。本工程所產(chǎn)生的各項稅收和行政收費均由乙方自行承擔，相關工程合同收款所需要的建安發(fā)票均由乙方以甲方名義到常德市地方稅務局柜臺直接開具并繳納相關稅費。

九、掛靠期間暫定為叁年，即2016年7月1日起至年6月30日止。

十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶，待扣除管理費后其余工程款甲方需在五天內(nèi)轉入乙方指定帳戶。

十一、本協(xié)議自雙方簽名蓋章后生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債權債務后自動失效。

十二、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

十三、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：________

法人或授權人(簽字)：_________ 本人簽字：_________

日期：_____年____月____日 _________日期：________年____月____日

第2篇 工程掛靠協(xié)議

甲方：

乙方：___________電腦公司

依照中華人民共和國《合同法》等相關法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成一致，決定簽訂本合同,并自愿共同遵守執(zhí)行。

第一條合同總則

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、合同內(nèi)容：乙方負責向甲方提供本合同所列設備，進行系統(tǒng)工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護及人員培訓。

第二條合同價款及合同清單

合同總價：人民幣元整（￥），該總價已包含與本合同工程有關的設備材料供應，以及系統(tǒng)工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護、人員培訓等費用。

第三條工程期限

經(jīng)雙方商定，本合同工程為乙方在收到預付款后日內(nèi)進場施工，工期初定為天。

第四條設備供應及人員配合

1、全部工程器材根據(jù)雙方約定時間由乙方一次或幾次供應至甲方指定地點（見附件：《設備清單及報價》）。由甲方或甲方委托人員負責簽收確認。

2、施工過程中所需暫用工具（升降機、人字梯），經(jīng)雙方商定由甲方提供。

3、施工期間甲、乙雙方應指定有關人員負責工程施工現(xiàn)場協(xié)調。

4、乙方提供的設備必須嚴格按照合同所列并保證其質量，工程實施按照國家有關標準執(zhí)行并保證其質量。

第五條付款方式

第六條驗收與保修

工程竣工后由雙方按驗收報告內(nèi)容組織驗收工作。

乙方提供并負責安裝的設備（見附件：《設備清單及報價》）免費保修一年。

系統(tǒng)自驗收合格之日起壹年內(nèi)，乙方負責免費維修維護（人為損壞或不可抗拒的災害除外）。

免費保修期滿，雙方再商議簽訂維保合同事宜，乙方負責對系統(tǒng)進行終身維護。

第七條人員培訓

工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

第八條違約責任

因任何一方違約而使本合同不能正常實施或中斷，可能或已經(jīng)造成不良影響或者損失時，應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，依照中華人民共和國《合同法》承擔相應的責任。

如因乙方提供的設備、施工質量問題造成甲方人身、財產(chǎn)損失的，乙方有義務賠償因此給甲方造成的損失。

第九條未盡事宜與附件

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

本合同所有附件（含本合同工程實施過程中形成的后續(xù)協(xié)議等文件）均為本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

第十條附則

本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同由雙方代表簽字，加蓋公章或合同章生效。

甲方：（蓋章）

法定代表人：

（或委托代理人）

________年____月____日

乙方：_________電腦公司

（蓋章）

法定代表人：

（或委托代理人）

________年____月____日

第3篇 工程掛靠協(xié)議范本

1、參照中國科協(xié)和中國機械工程學會的有關要求精神，為了便于分會工作的開展，為了有利于分會和 北京 機械工程學會(以下簡稱本會)為分會掛靠單位服務，本會與分會掛靠單位和分會共同協(xié)商后簽訂此 掛靠協(xié)議 書。

2、根據(jù)北京地區(qū)機械工業(yè)的發(fā)展和學科建設的需要，并鑒于多年來熱心和大力支持本會和分會的工作及活動的開展，經(jīng)研究、協(xié)商決定將： 分會掛靠在

3、分會的常設工作機構為分會秘書處，設在掛靠單位，相當于掛靠單位中層行政機構由掛靠單位負責設置。

4、分會委員會與掛靠單位協(xié)商，推薦適合的人員作為分會秘書長的人選(也可是非掛靠單位的人員)，由本會聘任，主持分會秘書處的日常工作。

5、分會秘書處專(兼)職工作人員(屬于掛靠單位人員的)其待遇應與掛靠單位同類、同級人員同等對待。

6、分會秘書處的學會工作及成果納入掛靠單位工作和成果考核。

7、分會秘書處在業(yè)務上接受本會和分會委員會的領導，按照本會的章程和分會委員會的決議獨立開展工作。掛靠單位在行政上領導分會秘書處并進行工作指導和監(jiān)督。

8、分會的掛靠應體現(xiàn)本會、分會掛靠單位和分會互相支持、互惠互利的原則。

掛靠單位為分會秘書處和分會開展工作和活動創(chuàng)造和提供必要的條件及適當?shù)慕?jīng)費支持可選派有關人員參加本會理事會(或擔任名譽理事)及分會委員會優(yōu)先參加本會及分會的有關活動優(yōu)惠取得本會及分會的有關學術資料。本會及分會要為掛靠單位的業(yè)務發(fā)展優(yōu)惠提供各種技術咨詢和技術服務。

9、分會的掛靠單位應保持相對穩(wěn)定，本協(xié)議為長期協(xié)議，在執(zhí)行中如有一方提出異議，由三方協(xié)商后，予以改變或取消。

10、本協(xié)議未涉及的其它有關事項由三方協(xié)商研究解決。

11、本協(xié)議簽字蓋章后生效。正本一式三份，三方各持一份。

簽訂協(xié)議的三方：

xx工程學會(蓋章) 掛靠單位(蓋章) 分會委員會 (蓋章)

領導人簽字： 領導人簽字： 領導人簽字：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

第4篇 勞務工程掛靠協(xié)議模板

協(xié)議書

甲方：xxxx公司

乙方：xxxxxx

此合同本著公平、公正的原則，雙方協(xié)商而訂立。因乙方承包xxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設所招聘的施工人員要求用甲方的名義并以勞務分包形式與xxxxx公司簽訂《建筑工程勞務分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關系和雙方的權利和義務，特訂立如下條款：

一、工程概況

1、工程名稱：xxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

2、工程地點：xxxxx第號地塊

3、工程內(nèi)容：xxxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

三、合同價額：xxx萬元（以結算為準）,其中人工勞務費和機械費xxxx萬元

四、甲方的基本權利與義務

權利：

1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款為依據(jù)拔付，扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。

2、如果乙方需要甲方提供發(fā)票，稅費由乙方負責繳納。

3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害

4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為，甲方有權單方面解除本協(xié)議，本工程管理費用不予退還。

義務：

1、甲方在本協(xié)議生效后，應向乙方提供相關資質及有關的手續(xù)證件。

2、如業(yè)主不能及時支付勞務工人工資的，甲方有義務協(xié)助乙方向業(yè)主追討，乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。

3、對乙方提出在合理要求，盡可能提供好服務

4、不得違反本合同規(guī)定，干涉乙方的經(jīng)營自主權。

五、乙方的權利與義務

權利：

1、有權決定乙方的機構設置，人事任免和人員在聘任

2、有權依照有關規(guī)定獎懲，招用職工和辭退違紀人員

4、實行內(nèi)部獨立核算、自負盈虧。

5、一切正常利潤歸乙方所有，不受甲方干涉

義務：

1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度。

2、乙方農(nóng)民工工資必須到甲方賬戶，并提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方

3、乙方負責解決施工過程中發(fā)生的事件，自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全，如發(fā)生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切賠償責任由乙方承擔，與甲方無關。

4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決，與甲方無關。

5、認真負責進行施工項目的質量和安全，對所發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任，甲方不承擔一切責任。

6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監(jiān)督；如果不為工人買保險，則工人不得上崗，如果本工程工地上發(fā)生的一切安全事故，一切責任與甲方無關。

7、本工程所產(chǎn)生的一切罰款，全部由乙方負責，與甲方無關。

8、乙方按時足額向甲方繳納管理費，若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務，乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。

9、甲方在乙方的權益受到侵害時，乙方需要甲方提供幫助時，乙方應支付有關的費用。

乙方責任

1、乙方同意執(zhí)行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員，自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工，進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規(guī)定進行登記造冊，應有身份證、計生證、勞務證和專業(yè)技術工種崗位證等有關證件，乙方為進場施工人員購買人身意外保險，進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經(jīng)考試合格后持證上崗，未經(jīng)登記或安全教育擅自上崗者，每人每次處以500元的罰款，罰款歸為甲方。

2、因工程延誤工期，質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規(guī)所造成的一切后果及承擔的賠償責任，全部由乙方承擔。

3、甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務，應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與xxxxxxx因勞務分包合同發(fā)生糾紛起訴到法院的，法院判決甲方承擔賠償責任的，甲方有權利依照判決的賠償數(shù)額向乙方追償。

4、乙方不得與xxxxxxx串通迫使解除甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同》，或中途另找其他勞務公司。

5、乙方不得與工程建設方（發(fā)包方）和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數(shù)額。

6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資，施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。

7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與，工程價格結算資料應提供一份給甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續(xù)履行，乙方應當按所做工程量 結算出人工費和機械費數(shù)額的千分之四給乙方。

9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發(fā)給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔，甲方不負任何責任。

六、本合同簽字蓋章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份

甲方：xxxxxxx

法定代表人：

乙方代表人：

簽署日期：

第5篇 建筑工程掛靠協(xié)議

甲方(管理方)：__________工程有限責任公司

法定代表人：___________

公司地址：___________

乙方(掛靠方)：___________

住址：___________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意乙方掛靠在其名義下以其名義在常德____市場從事相關土建工程施工建設，為規(guī)范相關行為，特就有關事宜簽訂以下協(xié)議書：___________

一、甲方同意乙方掛靠在甲方公司下承接常德____相關基站土建 工程項目的施工建設。乙方掛靠期間以甲方項目經(jīng)理部名義自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧，工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，凡以甲方名義簽訂的施工協(xié)議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設方簽訂的施工協(xié)議條款及本工程相關的其他協(xié)議。

三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業(yè)信譽，嚴格按照 國家現(xiàn)行的施工技術規(guī)范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協(xié)助乙方辦理工程施工合同簽訂，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協(xié)助乙方辦理收付工程款和協(xié)助協(xié)調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供'常德____公司聯(lián)通工程項目部'印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續(xù)，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續(xù)或債務憑證所引起的經(jīng)濟糾紛和法律賠償責任均由乙方承擔。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監(jiān)督指導。對發(fā)現(xiàn)有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

六、乙方掛靠在甲方下的經(jīng)營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執(zhí)行國家相關管理規(guī)定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工程要持證上崗。

七、為規(guī)范施工現(xiàn)場的管理，乙方在掛靠經(jīng)營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經(jīng)理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現(xiàn)場要配足持證上崗的管理人員。

八、甲方提取的管理費用：___________按工程總造價的3%收取，該費用在乙方的相關掛靠項目工程款到達甲方帳戶時按約定比例扣除。本工程所產(chǎn)生的各項稅收和行政收費均由乙方自行承擔，相關工程合同收款所需要的建安發(fā)票均由乙方以甲方名義到常德市地方稅務局柜臺直接開具并繳納相關稅費。

九、掛靠期間暫定為叁年，即______年______月______日起至______年______月______日止。

十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶，待扣除管理費后其余工程款甲方需在五天內(nèi)轉入乙方指定帳戶。

十一、本協(xié)議自雙方簽名蓋章后生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債權債務后自動失效。

十二、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

十三、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方(蓋章)：___________乙方(簽字)：___________

法人或授權人(簽字)：___________ 本人簽字：___________

第6篇 工程掛靠合作協(xié)議

甲方：______________________

乙方：______________________

此合同本著公平、公正的原則，經(jīng)雙方協(xié)商而訂立。

第一條 合同目的

經(jīng)雙方協(xié)商，一致同意乙方掛靠在甲方企業(yè)之下，從事甲方經(jīng)營許可證范圍內(nèi)的經(jīng)營項目。同時，甲乙雙方訂立本合同，明確雙方的權利與義務及其掛靠期內(nèi)的注意事項。

第二條 甲方的基本權利和義務

1、權利：

(1)甲方每年向乙方收取人民幣__________萬元整，作為管理服務費。

(2)乙方利用甲方名義所開發(fā)票，則乙方需向甲方繳納面值金額的百分之________.

(3)如乙方作出有損甲方信譽和形象之行為，甲方有權單方面終止本協(xié)議，本年度管理服務費不予歸還。

2、義務：

(1)甲方在本協(xié)議生效之后，只向乙方提供相關經(jīng)營業(yè)務所需的手續(xù)證件和經(jīng)營許可。

(2)對乙方提出的合理要求盡可能提供良好的服務。

第三條 乙方的基本權利和義務

1、權利：

(1)乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現(xiàn)，若有問題可以隨時向甲方提出意見。

(2)享受甲方所提供的經(jīng)營所需資質及經(jīng)營許可。

(3)充分甲方資質，完全自主的開展相關產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務。

(4)經(jīng)營上實行內(nèi)部獨立核算，自負盈虧。

(5)一切正常利潤歸乙方所有，不受干涉。

2、義務：

(1)在經(jīng)營活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度。

(2)負責解決經(jīng)營事件，相關經(jīng)營條件自主負責解決。

(3)認真負責進行經(jīng)營事件的合法性，對發(fā)生的產(chǎn)品問題和違法事件乙方負完全責任。

(4)維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發(fā)生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經(jīng)濟賠償和處罰。

(5)按時足額向甲方繳納管理服務費。

(6)乙方經(jīng)營項目不得超過甲方經(jīng)營許可證所規(guī)定的范圍，如超出甲方經(jīng)營許可證范圍的項目，乙方需自己提供相關手續(xù)證件。

第四條 乙方經(jīng)營項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行、統(tǒng)計等事項由乙方自主辦理。

第五條 乙方在經(jīng)營活動中，若出現(xiàn)安全事故等重大意外，均有乙方獨立承擔，甲方不承擔一切責任， 特此提出免責聲明。

第六條 乙方應當在合同簽訂時付清管理服務費。

本合同以簽訂日期為生效日，有效期一年，一式肆份，甲、乙雙方各貳份。

本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(簽字)：________________

_____年_____月_____日

第7篇 勞務工程掛靠協(xié)議

協(xié)議書

甲方：xxxx公司

乙方：xxxxxx

此合同本著公平、公正的原則，雙方協(xié)商而訂立。因乙方承包xxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設所招聘的施工人員要求用甲方的名義并以勞務分包形式與xxxxx公司簽訂《建筑工程勞務分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關系和雙方的權利和義務，特訂立如下條款：

一、工程概況

1、工程名稱：xxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

2、工程地點：xxxxx第號地塊

3、工程內(nèi)容：xxxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

三、合同價額：xxx萬元（以結算為準）,其中人工勞務費和機械費xxxx萬元

四、甲方的基本權利與義務

權利：

1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款為依據(jù)拔付，扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。

2、如果乙方需要甲方提供發(fā)票，稅費由乙方負責繳納。

3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害

4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為，甲方有權單方面解除本協(xié)議，本工程管理費用不予退還。

義務：

1、甲方在本協(xié)議生效后，應向乙方提供相關資質及有關的手續(xù)證件。

2、如業(yè)主不能及時支付勞務工人工資的，甲方有義務協(xié)助乙方向業(yè)主追討，乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。

3、對乙方提出在合理要求，盡可能提供好服務

4、不得違反本合同規(guī)定，干涉乙方的經(jīng)營自主權。

五、乙方的權利與義務

權利：

1、有權決定乙方的機構設置，人事任免和人員在聘任

2、有權依照有關規(guī)定獎懲，招用職工和辭退違紀人員

4、實行內(nèi)部獨立核算、自負盈虧。

5、一切正常利潤歸乙方所有，不受甲方干涉

義務：

1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度。

2、乙方農(nóng)民工工資必須到甲方賬戶，并提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方

3、乙方負責解決施工過程中發(fā)生的事件，自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全，如發(fā)生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切賠償責任由乙方承擔，與甲方無關。

4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決，與甲方無關。

5、認真負責進行施工項目的質量和安全，對所發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任，甲方不承擔一切責任。

6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監(jiān)督；如果不為工人買保險，則工人不得上崗，如果本工程工地上發(fā)生的一切安全事故，一切責任與甲方無關。

7、本工程所產(chǎn)生的一切罰款，全部由乙方負責，與甲方無關。

8、乙方按時足額向甲方繳納管理費，若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務，乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。

9、甲方在乙方的權益受到侵害時，乙方需要甲方提供幫助時，乙方應支付有關的費用。

乙方責任

1、乙方同意執(zhí)行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員，自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工，進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規(guī)定進行登記造冊，應有身份證、計生證、勞務證和專業(yè)技術工種崗位證等有關證件，乙方為進場施工人員購買人身意外保險，進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經(jīng)考試合格后持證上崗，未經(jīng)登記或安全教育擅自上崗者，每人每次處以500元的罰款，罰款歸為甲方。

2、因工程延誤工期，質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規(guī)所造成的一切后果及承擔的賠償責任，全部由乙方承擔。

3、甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務，應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與xxxxxxx因勞務分包合同發(fā)生糾紛起訴到法院的，法院判決甲方承擔賠償責任的，甲方有權利依照判決的賠償數(shù)額向乙方追償。

4、乙方不得與xxxxxxx串通迫使解除甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同》，或中途另找其他勞務公司。

5、乙方不得與工程建設方（發(fā)包方）和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數(shù)額。

6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資，施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。

7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與，工程價格結算資料應提供一份給甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續(xù)履行，乙方應當按所做工程量結算出人工費和機械費數(shù)額的千分之四給乙方。

9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發(fā)給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔，甲方不負任何責任。

六、本合同簽字蓋章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份

甲方：xxxxxxx

法定代表人：

乙方代表人：

第8篇 弱電工程掛靠協(xié)議

甲方：___________

乙方：___________電腦公司

依照《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成一致，決定簽訂本合同,并自愿共同遵守執(zhí)行。

第一條合同總則

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、合同內(nèi)容：乙方負責向甲方提供本合同所列設備，進行系統(tǒng)工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護及人員培訓。

第二條合同價款及合同清單

合同總價：人民幣___________元整(￥______________________)，該總價已包含與本合同工程有關的設備材料供應，以及系統(tǒng)工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護、人員培訓等費用。

第三條工程期限

經(jīng)雙方商定，本合同工程為乙方在收到預付款后日內(nèi)進場施工，工期初定為天。

第四條設備供應及人員配合

1、全部工程器材根據(jù)雙方約定時間由乙方一次或幾次供應至甲方指定地點(見附件：《設備清單及報價》)。由甲方或甲方委托人員負責簽收確認。

2、施工過程中所需暫用工具(升降機、人字梯)，經(jīng)雙方商定由甲方提供。

3、施工期間甲、乙雙方應指定有關人員負責工程施工現(xiàn)場協(xié)調。

4、乙方提供的設備必須嚴格按照合同所列并保證其質量，工程實施按照國家有關標準執(zhí)行并保證其質量。

第五條付款方式

第六條驗收與保修

工程竣工后由雙方按驗收報告內(nèi)容組織驗收工作。

乙方提供并負責安裝的設備(見附件：《設備清單及報價》)免費保修一年。

系統(tǒng)自驗收合格之日起壹年內(nèi)，乙方負責免費維修維護(人為損壞或不可抗拒的災害除外)。

免費保修期滿，雙方再商議簽訂維保合同事宜，乙方負責對系統(tǒng)進行終身維護。

第七條人員培訓

工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

第八條違約責任

因任何一方違約而使本合同不能正常實施或中斷，可能或已經(jīng)造成不良影響或者損失時，應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，依照《中華人民共和國民法典》承擔相應的責任。

如因乙方提供的設備、施工質量問題造成甲方人身、財產(chǎn)損失的，乙方有義務賠償因此給甲方造成的損失。

第九條未盡事宜與附件

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

本合同所有附件(含本合同工程實施過程中形成的后續(xù)協(xié)議等文件)均為本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

第十條附則

本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同由雙方代表簽字，加蓋公章或合同章生效。

甲方：___________(蓋章)

法定代表人：___________

(或委托代理人)

________年____月____日

乙方：_________電腦公司

(蓋章)

法定代表人：___________

(或委托代理人)

________年____月____日

第9篇 建設工程掛靠協(xié)議

建筑工程掛靠協(xié)議

甲方（管理方）：

法定代表人：

住所地：

聯(lián)系方式：

乙方（掛靠方）：

身份證號：

住址：

聯(lián)系方式：

丙方（擔保方）：

身份證號碼：

住址：

聯(lián)系方式：

為進一步深化企業(yè)改革，發(fā)揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業(yè)活力，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，甲方（管理方）、乙方（掛靠方）、丙方（擔保方）經(jīng)充分協(xié)商，就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協(xié)議書：

一、合同目的

甲乙方雙方一致同意乙方掛靠在甲方企業(yè)之下，從事甲方經(jīng)營許可證范圍內(nèi)的經(jīng)營項目。乙方具有有效的信息、廣泛的社會資源和一定的施工管理能力；甲、乙雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，進行強強聯(lián)合、互利雙贏。

二、合作方式

1、乙方負責以甲方名義對該工程從信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的市場開發(fā)、承攬；

2、乙方負責辦理工程施工相關手續(xù)并承擔相關費用。

3、工程中標后，乙方以甲方名義進行項目經(jīng)理部的籌建和施工項目管理，并以自身作為其權利義務的載體，對雙方合作工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營和其他一切活動承擔法律責任；

4、甲方僅按本協(xié)議的約定對雙方合作工程項目進行監(jiān)控管理。

三、甲方的權利義務

1、根據(jù)承接合作工程項目的需要，在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協(xié)助和指導。

2、如乙方做出有損甲方信譽和形象之行為，甲方有權阻止，乙方不聽，甲方可以單方面終止本協(xié)議；

3、甲方在本協(xié)議生效之后，向乙方提供相關經(jīng)營業(yè)務所需的手續(xù)證件和經(jīng)營許可。

4、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監(jiān)督指導。對發(fā)現(xiàn)有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

5、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協(xié)議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設方簽訂的施工協(xié)議條款及與工程相關的其他協(xié)議。

6、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協(xié)助乙方辦理工程協(xié)議簽訂和辦理工程開發(fā)，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。

四、乙方的權利義務

1、享受甲方所提供的施工所需資質及經(jīng)營許可。充分利用甲方建筑業(yè)的資質，完全自主的開展相關經(jīng)營業(yè)務；

2、經(jīng)營上實行內(nèi)部獨立核算，自負盈虧。一切正常利潤歸乙方所有，不受干涉；

3、項目中標后，乙方為方便其業(yè)務開展，可向甲方申請刻制一枚項目專用章。該項目專用章派專人管理，僅限于合作工程項目與本合作工程的業(yè)主及監(jiān)理之間的文件往來使用。工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續(xù)，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續(xù)或債務憑證所引起的經(jīng)濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。

4、乙方應在經(jīng)營活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度。

5、乙方須負責解決經(jīng)營事件，相關經(jīng)營條件及施工人員和設備自主負責解決。

6、認真負責進行施工項目的質量和安全，對發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任。

7、維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發(fā)生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經(jīng)濟賠償和處罰。

8、乙方經(jīng)營項目不得超過甲方經(jīng)營許可證所規(guī)定的范圍，如超出甲方經(jīng)營許可證范圍的項目，乙方需自己提供相關手續(xù)證件；

9、乙方掛靠甲方下經(jīng)營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執(zhí)行計劃生育管理規(guī)定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工程要持證上崗。

10、為規(guī)范施工現(xiàn)場的管理，乙方掛靠經(jīng)營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經(jīng)理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現(xiàn)場要配足持證上崗的管理人員。

五、財務管理

1、乙方實施的工程項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行、統(tǒng)計等事項由乙方自主辦理，甲方協(xié)助。合作工程項目的資金必須從財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶，甲方在收取本協(xié)議約定的管理費后，撥付至由甲方內(nèi)部在銀行為乙方專設的項目賬戶。甲方不能挪為己用和截留。乙方必須提供有效合法的正式發(fā)票和工資表。

2、乙方在工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資、發(fā)生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經(jīng)濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權將乙方繳納的工程建設風險金以及履約保證金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

六、特別約定

1、乙方可以以自身的名義自行對外簽訂勞務分包、工程分包、材料購租、機械設備租賃合同，并獨立承擔經(jīng)濟、法律責任，同時報甲方工程管理部備案；禁止以甲方的名義對外簽訂上述合同。

2、乙方僅能以甲方名義對外簽訂工程承包等協(xié)議。

3、乙方保證工程質量符合國家規(guī)定；按期足額結算工人工資等，如因乙方原因，致使甲方被問責，通過法院解決爭端的，乙方應承擔甲方因此支付的訴訟費、保全費、資料復印費、差旅費、鑒定費、評估費、律師費等。

4、丙方對乙方在本協(xié)議項下的法律責任承擔連帶保證責任。

七、稅費管理

乙方承擔涉案工程所涉及的一切稅和費，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當?shù)匦姓块T和稅務部門的相關稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經(jīng)營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方；乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方履約保證金以及工程建設風險金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

八、管理費及履約保證金收取

1、乙方應向甲方上交工程結算總造價%的管理費（不含稅金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規(guī)費），稅金（包括在本項目發(fā)生的企業(yè)所得稅,暫按3.3%考慮）按實際發(fā)生額由甲方或業(yè)主代收代繳，政府要求交納的各種基金和規(guī)費及在本項目所發(fā)生的企業(yè)所得稅均由乙方自行負擔。上述管理費和稅金由甲方從每筆應收工程款中按比例扣取。

2、每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的%收取，當撥款達到工程款總價款的%時，乙方必須在20日內(nèi)提供已完成工程價款的稅、費發(fā)票，否則甲方有權扣留乙方的履約保證金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的％滯納金。

3、合同簽訂之日乙方應向甲方繳納履約保證金人民幣（大寫）：（￥：元）。乙方在履行完本協(xié)議全部條款和合同約定條款后甲方15日內(nèi)全部返還乙方。

4、為保證本協(xié)議的履行，乙方應按每個單項工程造價的%向甲方交納工程建設風險保證金，且每個單項工程應交納的風險保證金不得少于萬元。此風險保證金在工程竣工并通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算或結算審計業(yè)主已簽認、投標項目經(jīng)理解除備案后以及工人工資結算完畢之后，甲方一次性退還乙方。若工程質量不達標或工人工資未結算等所造成的賠償或損失，甲方優(yōu)先將乙方繳納的工程建設保證金用于處理該賠償或損失；尚不足以彌補賠償或損失的，甲方有權將乙方繳納的履約保證金用于處理該賠償或損失，并要求乙方補足履約保證金以及工程建設風險金。

九、安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當?shù)匦姓踩芾聿块T相關規(guī)定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經(jīng)濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方向甲方繳納風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

十、工程質量

乙方以甲方名義所承包的工程，在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當?shù)毓こ藤|量管理部門的相關規(guī)定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發(fā)生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經(jīng)濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方向甲方繳納工程建設風險保證金以及履約保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

十一、乙方對本工程協(xié)議外產(chǎn)生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

十二、甲乙雙方對本協(xié)議產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決，解決不了，雙方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

十三、本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)兩份、乙丙兩方各執(zhí)一份，三方簽名蓋章且乙方交齊保證金后生效。甲乙雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

（以下無正文）

甲方：乙方：丙方：

（蓋章）（簽字并按手?。ê炞植词钟。?/p>

代表：代表：代表：

（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）

聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

協(xié)議訂立地點：

協(xié)議訂立時間：年月日