歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 優(yōu)質(zhì)范文 > 書信稿件

二手房買賣協(xié)議書

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):41

二手房買賣協(xié)議書

二手房買賣協(xié)議書 第1篇

閱讀提示:本篇共有1686個字,預計閱讀時間為5分鐘,共有274位用戶關(guān)注,22人點贊!

買受方(簡稱乙方)________________

甲、乙雙方本著平等、自愿的原則,同意就下列事項訂立本《商品房認購協(xié)議書》,以資甲、乙雙方共同遵守:

一、乙方認購甲方開發(fā)的位于________________________住宅小區(qū)的下列物業(yè):

1.商品住宅:______號樓______座______號,建筑面積______平方米。

2.商鋪:______號樓______號,建筑面積______平方米。

3.車位(庫)______號,建筑面積______平方米。

二、上述房屋的價格

1.商品住宅:人民幣每平方米 ______元,合計人民幣:____________ 元。優(yōu)惠價為____________,實際成交價格為人民幣:____________元。(買受人如選擇公積金按揭貸款方式,商品住宅的優(yōu)惠價為 ____________元,成交價格為____________元)

2.商鋪:人民幣每平方米____________元,合計人民幣:____________元。優(yōu)惠價為____________ ,實際成交價格為人民幣:______元。

3.車位:人民幣每間(位)______元,合計人民幣:______元。

以上______項合計人民幣:______元(大寫)______ 佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整。

三、乙方應(yīng)于簽訂本協(xié)議書的同時向甲方交付簽約定金人民幣______萬元整(其中住宅定金______萬元,商鋪定金______萬元,車位定金 ______萬元)甲方另開《收款收據(jù)》。

四、乙方選擇的付款方式

1.一次性付款:乙方須在簽訂《商品房買賣合同》的同時,一次性付清購房款(已付的定金抵作價款)

2.分期付款:

(1)首期付款:乙方須在簽訂《商品房買賣合同》時交付總房價款的______%,計人民幣______元。(已付的定金抵作首期付款)

(2)第二期付款:乙方須于簽訂《商品房買賣合同》后______天以內(nèi),交付總房價款______%,計人民幣______元。

(3)第三期付款:乙方須于簽訂《商品房買賣合同》后______天以內(nèi),交付總房價款______%,計人民幣______元。

(4)第四期付款:乙方必須在《商品房買賣合同》約定的交房時間之前十天付清余款,即人民幣:____________元,乙方付清余款后,方可辦理房屋交接手續(xù),甲方通知延期交房的,交款時間順延。

3.銀行按揭(商品房個人按揭貸款)

(1)乙方在簽訂本協(xié)議書時已充分了解個人辦理銀行按揭貸款應(yīng)具備的條件。

(2)乙方須在簽訂《商品房買賣合同》時,交付不低于總房價款的______%作為首期付款(已付的定金抵作首期付款),計人民幣______元,余額計人民幣______元,由乙方向銀行辦理個人銀行住房貸款。(買受人的按揭申請由銀行審批確定,如銀行認為需要買受人增加首付款或不同意放貸,買受人須增加首付款或更換付款方式。)

(3)按揭的具體手續(xù)按貸款銀行有關(guān)規(guī)定辦理。

五、乙方在簽訂本協(xié)議書時已仔細閱讀了甲方提供的《商品房買賣合同》、《商品買賣合同補充協(xié)議》、《前期物業(yè)服務(wù)合同》及《業(yè)主臨時公約》,完全清楚合同內(nèi)容并予以接受。

六、乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議書之次日起______日內(nèi)主動到____________售樓部與甲方簽訂《商品房買賣合同》、《商品房買賣合同補充協(xié)議》及簽署《業(yè)主臨時公約》。甲方可以另行指定簽約地點。

七、乙方前來簽訂上述合同等法律文件時,應(yīng)當攜帶下述證照及文件:

(1)個人購房的,須持本人身份證及本協(xié)議書;

(2)委托他人代購房產(chǎn)的,人須另持購房人簽署的授權(quán)委托書和本人身份證;

(3)單位購房的,須持單位證明、法定代表人證書及本協(xié)議書,經(jīng)辦人不是該單位法定代表人的,須持該單位授權(quán)委托書及經(jīng)辦人的身份證。

八、非因甲方原因,乙方在本協(xié)議書第六條約定的期限內(nèi)未與甲方簽訂《商品房買賣合同》、《商品房買賣合同補充協(xié)議》及簽署《業(yè)主臨時公約》并交納相應(yīng)的購房款的,視為乙方不履行本協(xié)議并自動放棄該套物業(yè)的認購權(quán),甲方有權(quán)將乙方原認購的物業(yè)轉(zhuǎn)售他人,乙方無權(quán)收回所交定金。

九、如甲方在本協(xié)議書第六條約定的期限內(nèi),未經(jīng)乙方同意而將乙方認出購的上述物業(yè)另售他人的,雙方的認購關(guān)系即行解除,甲方應(yīng)雙倍返還乙方所交定金,不承擔其他賠償責任。

十、雙方簽訂商品房買賣合同等法律文書后,簽約定金即轉(zhuǎn)為履約定金。

十一、本協(xié)議書所有手書之數(shù)據(jù)、文字內(nèi)容均已經(jīng)乙方核對無誤。

十二、本協(xié)議書自雙方簽字(蓋章)后生效。

十三、本協(xié)議書一式叁份,甲方貳份,乙方一份。

甲方:____________ 乙方:____________

(蓋章) (蓋章)

電話:____________ 聯(lián)系電話:________

經(jīng)辦人:__________ 通訊地址:________

審核人:__________

二手房買賣協(xié)議書 第2篇

閱讀提示:本篇共計3675個字,預計看完需要10分鐘,共有242位用戶關(guān)注,22人點贊!

附件一:房屋平面圖(附后)

附件二:公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明

分攤面積包括以下部分:單元門廳、公共走道、樓梯間、設(shè)備井道、外墻

附件三:裝飾、設(shè)備標準

1、外墻:外保溫 外墻涂料

2、內(nèi)墻:刮白

3、頂棚:刮白

4、地面:水泥砂漿面層

5、門窗:入戶門配高級防盜門,門窗為隔熱斷橋鋁合金窗、中空玻璃

6、廚房:防水地面 水泥砂漿找平層

7、衛(wèi)生間:防水地面、水泥砂漿面層

8、陽臺:鐵藝欄桿

9、電梯:品牌電梯

10、其他:無

附件四:商品房買賣合同補充協(xié)議

根據(jù)《商品房買賣合同》第二十一條的約定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就未盡事項,訂立本補充協(xié)議。

第一條:對《商品房買賣合同》第五條的補充約定

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準,差異部分按照合同單價多退少補。

第二條:對《商品房買賣合同》第六條的補充約定

雙方約定,按照如下方式確定買受人的付款方式和付款時間。在買受人每次繳納相關(guān)款項后,出賣人出具收款憑證。在房屋交付后辦理產(chǎn)權(quán)證時,將全部房款收據(jù)換為正式發(fā)票。

以銀行匯款方式支付的,匯款到達出賣人帳戶之日為付款日;以銀行票據(jù)(支票、匯票、本票)方式支付的,銀行票據(jù)所載款項到達出賣人帳戶之日為付款日;以現(xiàn)金方式支付的,以交付現(xiàn)金之日為付款日。

按揭貸款購房的約定及辦理程序:

買受人采用銀行抵押貸款付款方式購房,向 建行萊陽支行 (以下簡稱銀行)申請 成 年抵押貸款(具體貸款成數(shù),年限,金額最終由銀行審批確定)

1、買受人應(yīng)在簽訂合同之日起 7 個工作日給出賣人交齊銀行規(guī)定的抵押貸款資料,并到銀行辦理完抵押貸款手續(xù),同時向銀行提供申請按揭貸款所需的全部有效資料,買受人如未按時按額辦理完抵押貸款手續(xù),每逾期一天則按應(yīng)抵押貸款金額的萬分之 貳 計算違約金償付出賣人。

2、如銀行暫時不認可買受人的資信條件或按揭銀行最后確定的按揭貸款額低于申請的按揭貸款額,則買受人須補充提供資料或提高首付款比例直至符合銀行辦理按揭貸款的條件。買受人應(yīng)在得到通知(含銀行現(xiàn)場答復、出賣人電話或函件通知)之日起 3 日內(nèi)將所要求資料全部提供或一次性將增加的首付款支付給出賣人,并在首付款交付完畢之日起的 3 個工作日內(nèi)辦理完銀行按揭貸款的全部手續(xù)。

3、經(jīng)按揭銀行審查認為買受人不具備按揭貸款條件,雙方所簽定的《商品房買賣合同》繼續(xù)履行,并且買受人應(yīng)在按揭銀行確定不予貸款后 7 日內(nèi),將差額房價款一次性支付給出賣人。

4、如因買受人延遲付款或未按時提供按揭申請資料等原因,則出賣人有權(quán)終止合同,另行處理買受人所購買的房屋,并且收取買受人還應(yīng)付房款 10 %作為違約金。同時買受人可到出賣人處辦理退款手續(xù),出賣人在接到買受人退款要求后 7 日內(nèi)扣除違約金后無息退還剩余房款。

5、買受人在采用銀行按揭貸款方式購買房屋時,按現(xiàn)行政策規(guī)定出賣人須為其在銀行申請按揭貸款提供保證。買賣雙方按如下約定享有權(quán)利并承擔義務(wù):

a.買受人與銀行的《個人購房借款合同》正式生效后,出賣人依照約定對買受人償還銀行借款承擔保證責任。

b.在出賣人保證期內(nèi),如因買受人原因,導致銀行要求出賣人承擔連帶清償責任的,出賣人有權(quán)在承擔保證責任后向買受人追償,同時買受人應(yīng)承擔違約責任,違約金從買受人已付款中優(yōu)先扣除。

①買受人必須在接到出賣人寄發(fā)書面通知之日(以郵戳為準)起的 7 日內(nèi),歸還出賣人代還款項,并按中國人民銀行同期貸款利率支付代墊期間的利息,復息和罰息等,同時向出賣人支付代還款 10 %的違約金;

②因買受人的違約行為導致銀行終止與買受人的《個人購房借款合同》,出賣人有權(quán)且無需征得買受人同意,可以原價回購或直接另行銷售買受人所購該商品房,所獲款項除用于支付相關(guān)的費用(包括但不限于出賣人代還款項和買受人應(yīng)支付的公證費、律師費、滯納金、違約金、評估費、稅費及其他相關(guān)費用),其所余款全數(shù)無息退付給買受人;買受人已投入的裝飾裝修的損失由買受人自行承擔;已入住的買受人應(yīng)在出賣人書面通知之日起 10 日內(nèi)無條件自行搬遷完畢。

第三條:對《商品房買賣合同》第八條、第十一條的補充約定

1、對《商品房買賣合同》第八條中約定的“不可抗力”一詞,雙方同意如下解釋:

①不能預見、不能避免且不能克服的自然災害和事件;

②為遵守、配合政府的法規(guī)、政策的變化或因政府部門有關(guān)機構(gòu)的行政行為而導致的延誤;

③施工過程中遇到的異常的并在短時間內(nèi)無法克服的技術(shù)性問題。 遇上述任何一種或多種情況發(fā)生時,《商品房買賣合同》第八條約定的房屋交付期限按不可抗力實際發(fā)生天數(shù)順延。因不可抗力原因?qū)е鲁鲑u人逾期交付該商品房的,出賣人免除責任。

2、出賣人所售房屋在符合約定的交付條件后,出賣人應(yīng)向買受人發(fā)出《交房通知書》。買受人持《交房通知書》按其約定的時間、地點和部門與出賣人辦理房屋交接手續(xù)。

①在商品房達到交付使用條件后,除買受人未按合同約定支付應(yīng)付房價款和違約金外,出賣人應(yīng)書面通知(書面通知形式為掛號信、特快專遞或報紙公告)買受人辦理房屋交付手續(xù);買受人未接到通知的,以合同約定的交付期限的最后一天為辦理房屋交付手續(xù)的時間。買受人如果購買的是現(xiàn)房,則應(yīng)在合同約定的交付期限內(nèi)自行向出賣人領(lǐng)取房屋交付通知。

②買受人辦理完畢房屋交付手續(xù),商品房即交付于

買受人;買受人未在本條第①款約定時間內(nèi)辦理完畢房屋交付手續(xù)的,則自合同約定的交付期限屆滿之日起視為已按約定條件交付,該房屋的損壞、滅失、物業(yè)管理費、電梯費等由買受人承擔。出賣人可將房屋移交給物業(yè)公司管理。

③買受人認為交付的商品房有質(zhì)量瑕疵時,應(yīng)以書面形式向出賣人提出。出賣人依據(jù)《商品房質(zhì)量保證書》,及時提供保修服務(wù)。

第四條:對《商品房買賣合同》第十三條的補充約定

1、出賣人所交付房屋的裝飾、設(shè)備、設(shè)施須符合合同雙方所確認的《商品房買賣合同》“附件三”所約定的標準。買受人在接收房屋時,對該商品房的裝修、裝飾及設(shè)備質(zhì)量若有異議的,買受人應(yīng)向出賣人提出書面意見,經(jīng)出賣人確認后,由出賣人予以完善,出賣人須按照“附件三”所約定的標準進行修繕或替換。出賣人修繕完畢后,應(yīng)按照本協(xié)議的約定通知方式通知買受人,買受人應(yīng)于出賣人發(fā)出通知后的7日內(nèi)對房屋進行驗收,逾期不驗收,視同買受人已驗收完畢,同意接房。

2、出賣人銷售房屋所作的承諾和雙方的約定,以雙方正式簽訂的《商品房買賣合同》、補充協(xié)議明確表明的附件為準,出賣人所展示的樣板房僅作為房屋空間布局導向、裝修裝飾參考,不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準和條件;其他任何資料未經(jīng)買賣雙方簽字蓋章認可的,均對買賣雙方無約束力。

第五條:對《商品房買賣合同》第十四條的補充約定

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:

1、水、電于房屋交付之日起達到使用條件;

2、燃氣、寬帶、電話、有線電視在交付之日具備開通條件,由買受人到有關(guān)部門自行辦理開通手續(xù);

3、暖氣設(shè)施在交付時符合使用條件,由買受人到有關(guān)部門申請開通。

第六條:對《商品房買賣合同》第十五條的補充約定

1、辦理產(chǎn)權(quán)證所發(fā)生的相關(guān)稅費,依照國家規(guī)定,由買賣雙方各自承擔。買受人未在出賣人通知的時間內(nèi)提交辦理產(chǎn)權(quán)登記材料和相關(guān)稅費,或未到房管部門辦理手續(xù)的,出賣人可免除責任。

2、如買受人購房款(包括車庫、車位款)未支付完畢,則出賣人將不予協(xié)助買受人辦理產(chǎn)權(quán)證。

3、買受人須按合同約定時間按時付清全部房款及相關(guān)費用。出現(xiàn)面積差“多退少補”情況時,買受人應(yīng)在辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)前據(jù)實結(jié)清房款。未結(jié)清房款的,除買受人承擔違約責任外,出賣人不予辦理房屋交接或產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),且不視為出賣人逾期交房,出賣人不承擔違約責任。

第七條:其他約定

1、買賣雙方的權(quán)利義務(wù)以合同及其附件為準。出賣人在銷售廣告、宣傳資料、標書、模型、示范單位以及雙方在交易過程中口頭表達的意向和信息,均不構(gòu)成合同內(nèi)容,雙方不受其約束。

2、在買受人所購房屋登記備案后,買賣雙方任何一方無故單方面解除合同,都應(yīng)一次性向?qū)Ψ街Ц冻山环课菘們r款 5 %的違約金。

3、與《商品房買賣合同》和本補充協(xié)議有關(guān)的文件送達(到達)

a.買賣雙方向?qū)Ψ桨l(fā)出口頭和書面通知應(yīng)依《商品房買賣合同》和本補充協(xié)議所留的地址或電話或傳真發(fā)出。雙方對各自提供資料的真實性負責。

b.《商品房買賣合同》及補充協(xié)議中約定之所有通知均應(yīng)采用書面!形式,即傳真、郵寄信件或手遞信件。采用信件通知方式的,在寄出三天后(本?。?,七天后(外省)為到達。文件送達(到達)至買受人簽署的《商品房買賣合同》中所預留的事后補留的通訊地址或人處即為有效送達;買受人沒有向出賣人預留或補留通訊地址,或郵寄在途中發(fā)生延誤的,出賣人不承擔延誤責任。

c.一方聯(lián)絡(luò)方式如有變更,應(yīng)在變更后兩個工作日內(nèi)以書面形式通知對方;未作通知的,任何一方按照上述通訊地址發(fā)出通知的,即使另一方未收到,也視為已按約定條件送達。

第八條:本補充協(xié)議是《商品房買賣合同》不可分割的組成部分,由買賣雙方在簽署《商品房買賣合同》之時簽署,與《商品房買賣合同》具有同等法律效力。

第九條:本補充協(xié)議經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

出賣人:

買受人:

年 月 日

二手房買賣協(xié)議書 第3篇

閱讀提示:本篇共計1663個字,預計看完需要5分鐘,共有238位用戶關(guān)注,41人點贊!

隨著我國現(xiàn)行居民住房由福利分房政策變?yōu)樨泿呕?、商品化的住房政策,公民間買賣私房的現(xiàn)象也將日益增多。因此,以法律手段規(guī)范、管理房屋買賣當事人的行為,確保房屋買賣的公平、公正、合法的進行,已成為民事法律研究的重要課題之一。在此,筆者依現(xiàn)行有關(guān)法律和法規(guī)就房屋買賣合同效力及其履行談?wù)務(wù)J識。

一、房屋買賣合同效力認定的法律根據(jù)

房屋買賣合同屬民事買賣合同的范疇,其性質(zhì)為民事法律行為,認定效力的目的在于解決是否受法律保護的問題,其社會效益是維護交易的安全和信譽。目前,房屋買賣合同效力認定的根據(jù)主要是國務(wù)院的《城市私房管理條例》和我國立法機關(guān)頒布的《民法通則》。其一、房屋買賣合同的形式要件問題,亦即買賣房屋協(xié)議是口頭或書面均可,還是必須采用書面形式。根據(jù)《條例》第6條第(二)項規(guī)定, 購買房屋辦理過戶登記時,“須提交房屋所有權(quán)證、買賣合同和契證”。顯然,買賣房屋協(xié)議是以書面合同為其成立的要件。要求書面形式的要件關(guān)鍵是要認定房屋買賣合同是諾成性合同,而非實踐性合同。只要買賣房屋合同當事人以書面形式訂立合同即為合同成立并是有效的條件之一,不允許當事人一方隨意翻悔。這一規(guī)定為當事人因房價過高或過低等不合理、不合法原因毀約起到了有效的防范作用。其二、房屋買賣合同有效成立的實質(zhì)法律依據(jù)問題,亦即一項合法、有效房屋買賣民事法律行為成立須同時具備的條件。根據(jù)《民法通則》第50條之規(guī)定為:第一、行為人具有相應(yīng)的民事行為能力;第二、意思表示真實;第三、不違反法律和社會公共利益。由此可見,一項具體的房屋買賣合同只要符合上述形式要件和實質(zhì)要件就在特定當事人之間產(chǎn)生了不可撤銷的特定權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,任何一方不得隨意翻悔,若不履行便會產(chǎn)生法律的后果(或按違約制裁或按繼續(xù)強制履行處理)。

二、房屋買賣的實際履行問題

房屋買賣合同依法成立并有效并非就等于房屋買賣合同履行完畢。所以,合同的有效成立只是當事人履行的前提條件,只有認真全面履行了合同,當事人的權(quán)利才能實現(xiàn)。作為房屋買賣合同的標的物(房屋),其履行的標志目前是以國務(wù)院1988年的《城市私房管理條例》和1950年政務(wù)院的《契稅暫行條例》為準。也就是說房屋所有權(quán)的轉(zhuǎn)移應(yīng)以是否辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)和繳納契稅為必要條件。其一、關(guān)于辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)問題。辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),實際上是行政管理行為而非民事行為。房屋買賣過戶登記對國家來講體現(xiàn)著國家對房產(chǎn)這一既是重要生活資料又是重要生產(chǎn)資料不動產(chǎn)的管理,對當事人來講則又是擁有房屋所有權(quán)的唯一合法根據(jù)。一般來說,既然有房屋買賣書面協(xié)議,就必然辦理房屋過戶手續(xù)。但實踐表明,由于種種原因當事人雖達成了房屋買賣書面協(xié)議卻并未辦理過戶登記。為此最高人民法院曾頒布過至少三個司法解釋,以處理由此而產(chǎn)生的糾紛。第一、1984年8月30 日《關(guān)于貫徹執(zhí)行民事政策法律若干問題的意見》(第56條)。第二、1988 年4月2 日最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見(第85條)。第三、1990年2月17 日《關(guān)于公產(chǎn)房屋的買賣及買賣協(xié)議簽訂后一方可否翻悔問題的復函》。筆者認為,前兩個規(guī)定對當事人之間依法成立的房屋買賣協(xié)議是采取有條件承認其效力的辦法,對買賣房屋能否成立的限制性條件過多。第三個規(guī)定卻又完全否認在當事人之間雖達成房屋買賣協(xié)議,但只要在未辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)之前均可翻悔。這些規(guī)定不僅實踐中不易掌握,而且更重要的是不符合民法理論,違背了民事交易中的誠信和自愿原則,為當事人翻悔提供了合法根據(jù)。所以,問題的實質(zhì)是房屋買賣協(xié)議的有效成立與實際履行是兩個階段的問題,不能混為一談,履行過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)按履行法則處理,而不能以此否認合同成立的法律效力。其二,關(guān)于契稅問題,根據(jù)《城市私房管理條例》和《契稅暫行條例》的規(guī)定,不僅辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)須提交契證,而且房屋買賣、完納契稅,應(yīng)于契約成立之后三個月內(nèi)辦理完畢。逾期交納者,除照額補稅外,每月加收稅額的20%,不足一月者以一月計,但加收稅額不得超過房價。這些規(guī)定也只能說明房屋買賣的實際履行問題,與合同成立與否也沒有必然的聯(lián)系。

二手房買賣協(xié)議書 第4篇

閱讀提示:本篇共計2419個字,預計看完需要7分鐘,共有101位用戶關(guān)注,31人點贊!

買方(以下簡稱乙方):__(本人)(法定代表人)姓名:_國籍:__(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):___地址:___郵政編碼:___聯(lián)系電話:___委托人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于__;位于第___層,共___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為__,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積___平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米),房屋用途為___;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為__。

第二條房屋面積的特殊約定。

本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。

3._______________________________。

第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。

該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。

第四條價格。

按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條付款方式。

乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。

1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。

2.乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。

3._______________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。

3._______________________________。

第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。

第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家

交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。

第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機關(guān)公證。

第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院。)

第十六條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

第十七條本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):乙方(簽章):

甲方人(簽章):乙方人(簽章):

二手房買賣協(xié)議書 第5篇

閱讀提示:本篇共計4323個字,預計看完需要11分鐘,共有217位用戶關(guān)注,60人點贊!

【蘇州市購房合同】

賣方:(以下簡稱甲方)

買方:(以下簡稱乙方)

見證方:蘇州我愛我家房屋租賃置換有限公司(以下簡稱丙方)

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達成以下條款:

第一條甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明

甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得蘇州市_________區(qū)(縣)的房屋所有權(quán)證書,所有權(quán)證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負全責。該房屋的結(jié)構(gòu)為_____________________,建筑面積為_________平方米。

第二條甲方對買賣權(quán)的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及蘇州市房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權(quán)將該房屋上市交易。由于違反國家及蘇州市相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟責任由甲方來承擔。

第三條乙方對購買權(quán)的聲明

乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。

第四條房屋售價

雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣元,價款合計為人民幣元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)

第五條付款方式

(一)無須銀行貸款

1、乙方應(yīng)在簽訂《蘇州市房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的10%的定金。

2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付剩余90%房款。

(二)銀行貸款

1、乙方應(yīng)在簽訂《蘇州市房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的10%的定金。

2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付首期房款。3、銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1、甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi),將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應(yīng)書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2、乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方所應(yīng)付房款的0、4作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。

3、甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空,每逾期一天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的0。4向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執(zhí)行。

第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1)沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業(yè)管理費、取暖費等;

2)沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3)房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

4)其它:。

第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用,由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業(yè)交驗時提供相應(yīng)票據(jù)。

第九條有關(guān)爭議本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提訟。

第十條生效說明本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:經(jīng)辦人:電話:

乙方:經(jīng)辦人:電話:

丙方:蘇州xxxx房屋租賃置換有限公司

經(jīng)辦人:電話:

____年__月__日

【最新購房協(xié)議書】

賣方:__________(以下簡稱甲方)

買方:__________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

一、甲方愿將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間,建筑面積__________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。

三、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋價款人民幣__________萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。

五、甲方應(yīng)自本合同簽訂之日起__________天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)證等有關(guān)證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔。

八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額的3計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日5計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負責清理,并賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定的不符,經(jīng)鑒定屬實,甲方應(yīng)于1個月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國家。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費用。

十三、本合同的附件與合同有同等法律效力。

十四、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產(chǎn)和土地管理機關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。

立約人:

甲方:____________(簽章)乙方:_____________(簽章)

________年______月_____日訂于________________市(縣)

【最新購房合同】

編號:

賣方:(以下簡稱甲方)

買方:(以下簡稱乙方)

見證方:(以下簡稱丙方)

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達成以下條款:

第一條甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明

甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得北京市_________區(qū)(縣)的房屋所有權(quán)證書,所有權(quán)證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負全責。該房屋的結(jié)構(gòu)為_____________________,建筑面積為_________平方米。

第二條甲方對買賣權(quán)的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及北京市房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權(quán)將該房屋上市交易。由于違反國家及北京市相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟責任由甲方來承擔。

第三條乙方對購買權(quán)的聲明

乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。

第四條房屋售價

雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣元,價款合計為人民幣元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)

第五條付款方式

(一)無須銀行貸款

1、乙方應(yīng)在簽訂《北京市房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的10%的定金。

2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付剩余90%房款。

(二)銀行貸款

1、乙方應(yīng)在簽訂《北京市房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的10%的定金。

2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付首期房款。3、銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1、甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi),將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應(yīng)書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2、乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方所應(yīng)付房款的0。4作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。

3、甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空,每逾期一天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的0。4向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執(zhí)行。

第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1)沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業(yè)管理費、取暖費等;

2)沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3)房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

4)其它:。

第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用,由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業(yè)交驗時提供相應(yīng)票據(jù)。

第九條有關(guān)爭議本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提訟。

第十條生效說明本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:經(jīng)辦人:電話:

乙方:經(jīng)辦人:電話:

丙方:

____年__月__日

【個人買房協(xié)議書】

甲方賣方乙方買方

關(guān)于乙方向甲方購宜,雙方經(jīng)協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一甲方將其擁有獨立產(chǎn)權(quán)的位于某市/區(qū)的房屋(房屋所有權(quán)證編號:,建筑面積平方米)以人民幣仟佰拾萬仟佰拾元整(¥_)出售給乙方。乙方愿意以上述價格向甲方認購該房。

二,甲方承諾:

1向乙方提供符合要求的房屋資料以備查核。

2保證對出售的房屋擁有獨立產(chǎn)權(quán)。

3保證該出售房屋未予出租。

4自簽訂本協(xié)議起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或?qū)⒎课莩鍪劢o第三人。

5按照前述業(yè)務(wù)的需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù)。

6在辦理產(chǎn)權(quán)過戶時,應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構(gòu)持有。

三乙方承諾:

1保證按要求付清房費,予以貸款清還等。

2按國家要求不改變房屋的結(jié)構(gòu)。

3按照前述業(yè)務(wù)需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù),并承擔各項費用。

4在辦理房屋過戶時,應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或其認可的機構(gòu)持有。

四違約責任

1甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應(yīng)向乙方賠償因此受到的損失。

2乙方違約,沒有向甲方購買房屋,應(yīng)向甲方賠償因此受到的損失。

五協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。

六協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

七協(xié)議壹式兩份,雙方各執(zhí)壹份。

甲方:

二手房買賣協(xié)議書 第6篇

閱讀提示:本篇共計3242個字,預計看完需要9分鐘,共有145位用戶關(guān)注,41人點贊!

對于現(xiàn)在的房子,有的人需要買房,當然也有的會在賣房,有的人想要換房子就會把自己手上多余的房子給售賣出去,買賣房子需要簽訂房屋買賣協(xié)議書,那房屋買賣協(xié)議書包括哪些內(nèi)容,房屋買賣協(xié)議書怎么寫?我們了解下:

房屋買賣協(xié)議書范本

房屋買賣協(xié)議書

甲方夫妻:(出售方):

姓名:身份證號:

姓名:身份證號:

乙方:(購買方)

姓名:身份證號:

為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方現(xiàn)就住宅及儲藏室買賣自愿達成協(xié)議如下:

第一條 經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方夫妻自愿將位于x市x區(qū)x號樓x單元x室的住宅壹套(建筑面積x平方米)及儲藏室壹間(建筑面積x平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號為:x。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權(quán),沒有抵押等各種負擔。

第二條 上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣x元整(¥x元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。

第三條 付款方式:乙方先交定金 元整;甲方在領(lǐng)到新房鑰匙之日起10日內(nèi),乙方支付甲方x萬元整(¥x元),剩余房款x元整(¥x元)于甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。

第四條 甲方必須在領(lǐng)到新房鑰匙之日起x日內(nèi)騰房給乙方。

第五條 乙方支付甲方萬元款項時甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù),并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)等任何權(quán)利。

第六條 自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關(guān)的權(quán)利義務(wù)等均由乙方享有和承擔,在此日之前由此房產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)均由甲方享有和承擔。

第七條 上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。

第八條 違約責任:

(一)乙方未在規(guī)定的時間內(nèi)將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金x元。

(二)甲方在收到乙方支付的購房款后未按規(guī)定時間騰房并將房產(chǎn)證交給乙方的,甲方除必須騰房并將房產(chǎn)證交給乙方,必須按日支付違約金x元。

(三)自乙方要求甲方協(xié)助過戶之日起,甲方未在合理時間內(nèi)協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)的,甲方除必須及時配合乙方過戶外,必須按日支付違約金x元。

(四)房屋買賣協(xié)議簽訂后,甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的,甲方除必須按乙方規(guī)定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方x萬元整(¥x元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的80%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金x萬元整。

第九條 甲方交給乙方住房時須住房保持完好,并結(jié)清在此之前所發(fā)生的水電暖物業(yè)等所有費用。

第十條 本協(xié)議經(jīng)雙方夫妻均簽字后生效。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(夫妻簽字捺印):

乙方(簽字捺印):

x年x月x日

對于需要進行簽寫房屋買賣協(xié)議書的人都會比較困惑,房屋買賣協(xié)議書怎么寫?房屋買賣協(xié)議書有那些注意事項?小編為大家匯總了一下十四個要點:

一、房屋買賣合同當事人的相關(guān)資料

本條款內(nèi)容據(jù)實填寫,特別是身份證號、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話等,這是雙方聯(lián)系暢通的基礎(chǔ)。當聯(lián)系信息發(fā)生變更的,應(yīng)以書面通知變更為準。買受人為多人時,應(yīng)約定所占產(chǎn)權(quán)的比例,并且指定一個或多個為聯(lián)系人。

二、項目建設(shè)依據(jù)、銷售依據(jù)

根據(jù)售樓現(xiàn)場公示內(nèi)容認真核對,據(jù)實填寫。建議雙方在空白行處根據(jù)【國有土地使用證】約定買受人所購房屋分攤土地的使用年限。

三、商品房的基本情況

主要是依據(jù)規(guī)劃部門批準建設(shè)的商品房的位置、戶型、面積、陽臺等,本條款需注意的是:

1、預售期房的面積是預測面積,可能和產(chǎn)權(quán)登記面積存在誤差,現(xiàn)售房屋的面積為實測面積,即產(chǎn)權(quán)登記面積。

2、建筑面積的約定應(yīng)在附件二中對分攤的情況給予說明,依據(jù)測繪報告如實填寫。明確參與分攤的部位名稱、大致位置等,分攤方式是按比例分攤、協(xié)議分攤兩種方式。

四、付款方式的約定

1、首付款支付的時間和數(shù)額,剩余房款的數(shù)額和貸款方式。

2、因買受人或出賣人的原因?qū)е挛茨塬@得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,雙方約定違約責任及解決方式。

3、出賣人為買受人貸款而提供階段性擔保的有關(guān)約定。

4、因非雙方原因,導致未能獲得銀行貸款或少于申請貸款數(shù)額的,雙方應(yīng)就具體付款方式另行約定,且不得排除解除合同的權(quán)力。本條款需注意的是買受人應(yīng)當提前掌握貸款銀行的貸款政策,確保自己符合貸款要求,避免承擔違約責任。

五、面積差異處理

面積差異處理主要是指以建筑面積或套內(nèi)建筑面積作為計價方式,在合同中約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積發(fā)生差異時的處理辦法。面積差異處理依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十四條、《商品房銷售管理辦法》(建設(shè)部令第88號)第二十條的有關(guān)規(guī)定進行約定。建議合同雙方選擇第二種處理方式即按法定原則處理面積差異。

六、交付條件

交付條件在《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營條例》中有明確規(guī)定,交付使用的商品房應(yīng)當符合下列條件:

1、建設(shè)工程已經(jīng)驗收合格并依法向有關(guān)部門備案;

2、配套的基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施已經(jīng)按照規(guī)劃設(shè)計建成,并經(jīng)驗收合格;

3、前期物業(yè)管理已經(jīng)落實。上述條件為最低交付標準,雙方還可就其它方面做出交付約定。

七、交接

1、通知。出賣人認為商品房達到交付條件后,應(yīng)當向買受人發(fā)出書面通知書。

2、查驗。買受人在接收前,有權(quán)按照合同約定對房屋進行現(xiàn)場查驗,出賣人不得以繳納相關(guān)稅費或者簽署交接單、物業(yè)管理文件作為買受人查驗該商品房的前提條件;如果發(fā)現(xiàn)所交付的商品房和小區(qū)配套設(shè)施不符合合同約定或存在質(zhì)量問題的,買受人應(yīng)當以書面形式向出賣人提出異議,出賣人認為異議成立的,應(yīng)當予以修復整改或采取雙方同意的其他處理方式。如果買賣雙方對所交付的商品房是否符合合同約定有不同意見的,可協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按照合同約定的方式向人民法院或向仲裁機關(guān)申請仲裁。

3、簽署交接單。如果買受人確認所交付的房屋符合法律規(guī)定和合同約定,出賣人也已確認買受人按合同約定履行了付款義務(wù),雙方應(yīng)當簽署房屋交接單。

4、小區(qū)內(nèi)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的承接驗收按照《物業(yè)承接查驗辦法》執(zhí)行,在前期物業(yè)服務(wù)合同中應(yīng)進行明確約定,由物業(yè)公司進行查驗交付,并向業(yè)主出具承接驗收單。

八、房屋裝修情況的約定

雙方應(yīng)就下列部位明確約定:外墻,內(nèi)墻,頂棚,地面,門窗,廚房,衛(wèi)生間,陽臺,電梯等。對出賣人未經(jīng)雙方約定增加的裝置、裝修、裝飾,視為無條件贈送給買受人??紤]到實際施工中,裝飾裝修工程一般在主體封頂后實施,簽訂合同時所用材料的廠家沒有確定,雙方應(yīng)就設(shè)備的技術(shù)標準、性能等通用標準進行約定。精裝修的應(yīng)詳細約定。

九、關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑的約定

基礎(chǔ)設(shè)施,一般是指與住宅小區(qū)或其他建筑相配套的供水、供電、燃氣、通訊、有線電視、道路、綠化等設(shè)施。公共配套建筑,是指與住宅小區(qū)或其他建筑相配套的教育、商業(yè)、服務(wù)、管理用房等建筑。雙方應(yīng)對基礎(chǔ)設(shè)施的運行方式及違約責任做出詳細約定,與該商品房有直接關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施的正常使用時間不得晚于交付時間、不得影響房屋的正常使用功能。出賣人應(yīng)當按照經(jīng)批準的規(guī)劃方案,向買受人介紹會所、幼兒園、停車場等公共配套建筑規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)的有關(guān)情況,并對其名稱、用途、面積、位置、運行方式、產(chǎn)權(quán)歸屬等做出約定。

十、關(guān)于交存首期房屋專項維修資金的約定

根據(jù)《房屋專項維修資金管理辦法》的規(guī)定,買受人可自行交存,也可由出賣人代為交存,需提醒的是交存時限為房屋交付使用前。

十一、產(chǎn)權(quán)登記的約定

主要是分兩部分,一是產(chǎn)權(quán)初始登記,按《商品房銷售管理辦法》第三十四條第二款規(guī)定執(zhí)行。二是轉(zhuǎn)移登記,雙方申請辦理可自行約定時限及違約責任,建議取得初始登記后120日內(nèi)辦結(jié)。

十二、前期物業(yè)服務(wù)的約定

前期主要是指業(yè)主委員會成立前的階段,由出賣人公開選聘物業(yè)公司并經(jīng)主管部門備案,買受人應(yīng)對前期物業(yè)服務(wù)情況進行充分了解,并接受前期物業(yè)服務(wù)和臨時管理公約。買受人在簽訂本《商品房買賣合同》的同時應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《前期物業(yè)服務(wù)合同》。

二手房買賣協(xié)議書 第7篇

閱讀提示:本篇共計2060個字,預計看完需要6分鐘,共有290位用戶關(guān)注,30人點贊!

委托人:冉啟發(fā),四川省德陽市雒鵬律師事務(wù)所律師。

被告(反訴原告):董成斌,男,35歲,無業(yè),住四川省廣漢市雒城鎮(zhèn)桂花街。

被告(反訴原告):董成珍,女,42歲,工人,住四川省巴中市東城街。

委托人:楊軍,四川省廣漢市法律事務(wù)所法律工作者。

原告于存庫因與被告董成斌、董成珍發(fā)生房屋買賣糾紛,向四川省廣漢市人民法院提起訴訟,董成斌、董成珍同時反訴。

原告于存庫訴稱:原告按照與二被告簽訂的房屋買賣協(xié)議,在收到二被告交付的房價款并由二被告占用房屋后,曾依約多次找過二被告都未找到,致使至今仍未辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移變更登記手續(xù)。鑒于該房屋占用的土地是劃撥土地,依法不能轉(zhuǎn)讓,且房屋產(chǎn)權(quán)仍未變更,請求確認原、被告之間的房屋買賣協(xié)議無效,判令二被告給原告返還房屋和占用該房期間收取的租金3.3萬元,并負擔本案訴訟費用。

二被告答辯并反訴稱:被告已經(jīng)按照與原告簽訂的房屋買賣協(xié)議履行了交付價款的義務(wù),后因原告搬家不通知被告,導致與原告失去聯(lián)系,致使該房屋的產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán)變更登記手續(xù)至今仍未辦理。原告的違約行為,侵害了二被告合法權(quán)益,所訴房屋買賣協(xié)議無效的理由不能成立,協(xié)議應(yīng)當繼續(xù)履行。反訴請求判令原告給二被告支付違約金5000元,賠償二被告的其他損失,并承擔辦理該房屋的占用土地的使用權(quán)變更登記義務(wù)。按照協(xié)議的約定,土地使用權(quán)出讓金應(yīng)當由原告繳納。

四川省廣漢市人民法院經(jīng)審理查明:

1997年12月11日,原告于存庫與被告董成斌、董成珍簽訂了一份房屋買賣協(xié)議,約定:坐落在廣漢市雒城鎮(zhèn)桂花街103幢10——11軸底層的門面營業(yè)房一間,是于存庫私有財產(chǎn),現(xiàn)由楊軍租用;在征求楊軍同意后,于存庫現(xiàn)將此房作價12.2萬元賣給董成斌、董成珍;房屋買賣中發(fā)生的土地使用權(quán)出讓金,由于存庫負擔;稅金及過戶費,由董成斌、董成珍負擔;公證費雙方各負擔一半;房屋出賣后,原租賃協(xié)議繼續(xù)有效;雙方應(yīng)當遵守協(xié)議,如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金5000元。

12月11日,雙方辦理了房屋買賣協(xié)議的公證手續(xù)。同日,被告董成斌、董成珍付給原告于存庫現(xiàn)金12.2萬元,于存庫出具收條后將房屋交給董成斌、董成珍。董成斌、董成珍以出租人身份,繼續(xù)出租該房至今。

涉案房屋是1993年9月原告于存庫從廣漢市建設(shè)開發(fā)總公司購買的商品房。該房屋占用的土地,是劃撥取得。廣漢市土地管理部門證實,廣漢市人民政府允許在辦理了土地使用權(quán)出讓手續(xù)后,轉(zhuǎn)讓該土地上的房產(chǎn)。在于存庫和被告董成斌、董成珍辦理房屋買賣協(xié)議的公證時,于存庫尚未取得該房屋占用土地的使用權(quán)證。辦理公證手續(xù)10日后,于存庫以自己的名義取得了面積為8.30平方米的劃撥土地使用權(quán)證。由于雙方當事人在簽訂房屋買賣協(xié)議后都搬過家,而且互不通知,以至失去聯(lián)系,該房屋的產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán)變更登記手續(xù)未能按約定辦理。1999年3月2日,董成斌、董成珍單方到房屋行政管理部門申請辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)時,因于存庫阻止,未能辦成。

上述事實,有房屋買賣協(xié)議、公證書、現(xiàn)金收條、劃撥土地使用權(quán)證等書證和證人證言、雙方當事人陳述證實。

四川省廣漢市人民法院認為:

《中華人民共和國民法通則》第五十五條規(guī)定:“民事法律行為應(yīng)當具備下列條件:(一)行為人具有相應(yīng)的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律或者社會公共利益?!钡谖迨邨l規(guī)定:“民事法律行為從成立時起具有法律約束力。行為人非依法律規(guī)定或者取得對方同意,不得擅自變更或者解除?!弊湓趶V漢市雒城鎮(zhèn)桂花街103幢10——11軸底層的門面營業(yè)房一間,是原告于存庫的私有財產(chǎn)。該房屋占用的土地雖然是劃撥取得,但當?shù)赜信鷾蕶?quán)的人民政府允許在辦理了土地使用權(quán)出讓手續(xù)后,轉(zhuǎn)讓該土地上的房產(chǎn)。于存庫通過與被告董成斌、董成珍簽訂協(xié)議轉(zhuǎn)讓房屋,簽訂協(xié)議時雙方都具有相應(yīng)的民事行為能力,意思表示真實,協(xié)議內(nèi)容為買賣法律允許買賣的私有財產(chǎn),且對辦理土地出讓手續(xù)作了約定,不損害國家和社會公共利益,因此雙方所簽協(xié)議依法成立,對雙方當事人具有法律約束力,任何一方未取得對方同意,都不能擅自解除該協(xié)議。

《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第五十九條規(guī)定:“國家實行土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)登記發(fā)證制度?!钡诹畻l第三款規(guī)定:“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或者變更時,應(yīng)當向縣級以上地方人民政府房產(chǎn)管理部門申請房產(chǎn)變更登記,并憑變更后的房屋所有權(quán)證書向同級人民政府土地管理部門申請土地使用權(quán)變更登記,經(jīng)同級人民政府土地管理部門核實,由同級人民政府更換或者更改土地使用權(quán)證書?!痹嬗诖鎺炫c被告董成斌、董成珍簽訂的房屋買賣協(xié)議雖然依法成立,但在沒有辦理上述規(guī)定要求的手續(xù)之前,不具有將協(xié)議指向的房產(chǎn)權(quán)屬變更的效力。雙方當事人應(yīng)當按照法律的規(guī)定和協(xié)議的約定,為辦理權(quán)屬變更手續(xù)履行自己的義務(wù)。

應(yīng)當指出,所謂“房屋的轉(zhuǎn)讓應(yīng)進行變更登記方為有效”一語,是指雙方通過簽訂協(xié)議,雖然買賣房產(chǎn)的意向能夠成立,但是若不登記,則不發(fā)生房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的效力,不是指買賣協(xié)議本身不能成立。在房屋買賣協(xié)議成立后,房產(chǎn)所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移前,雙方當事人依協(xié)議建立的債權(quán)債務(wù)關(guān)系依然存在。原告于存庫以產(chǎn)權(quán)沒有變更為由主張房屋買賣協(xié)議無效,其理由不能成立。

二手房買賣協(xié)議書 第8篇

閱讀提示:本篇共計2543個字,預計看完需要7分鐘,共有206位用戶關(guān)注,20人點贊!

賣方:___________,身份證號碼:____________________

身份證地址:_____________________________________________ 現(xiàn)住址:_________________________________________________________ 家庭電話:______________;手機:______________ 買方:___________,身份證號碼:____________________ 身份證地址:_____________________________________________ 現(xiàn)住址:_________________________________________________________ 家庭電話:______________;手機:______________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:

第一條 房屋基本情況

(一)賣方所售房屋地址為 ,建筑面積共___________平方米(以房產(chǎn)證為準)。

(二)隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。

第二條 房屋權(quán)屬情況

該房屋所有權(quán)證證號為:________________________,賣方保證對該房屋享有完整處分權(quán),保證該房屋沒有被司法機關(guān)查封,且出售該房屋沒有侵犯第三人權(quán)利,并保證該合同所載有關(guān)該房屋之情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整,否則賣方承擔由此引發(fā)的一切責任。由于賣方的原因,造成該房屋不能辦理交易過戶手續(xù)或與第三人產(chǎn)生糾紛的,由賣方承擔全部責任。

第三條 成交價格和付款方式

(一)經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣 元整(¥______________元)二手房房屋買賣合同上述房屋價格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。

(二)買方付款方式如下:

1、買賣雙方一致同意由買方按 公積金按揭 方式付款。

2、定金:人民幣: 元整(¥ 元),買方應(yīng)在簽署本合約同時交付給賣方。

3、定金余額:人民幣: 元整(¥ 元),買方應(yīng)在 年 月 日前交付給賣方。

4、賣方在收到定金后 日內(nèi)協(xié)助買方完成公積金按揭資料的遞交。

5、公積金按揭資料由銀行工作人員初審后 日內(nèi),賣方辦理該房屋過戶手續(xù),在房管部門出具成功受理本次交易的遞件回執(zhí)當天,買方應(yīng)將首期樓款(不含定金):人民幣: 元整(¥ 元)交付給賣方。

6、買方取得該房屋所有權(quán)證后 日內(nèi)提供齊全辦理公積金貸款所需要的資料,申請公積金貸款。

7、樓款余額(即申請貸款額):人民幣: 元整

(¥ 元),在辦妥公積金貸款手續(xù)后,由銀行直接轉(zhuǎn)賬給賣方。

(三)賣方同意買方可將款項存入下述賬號,視同賣方已收款項:

開戶行名稱:

戶名:

賬號:

第四條 戶口遷出

賣方應(yīng)當在收齊房款總額之日起 日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如賣方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應(yīng)向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權(quán)解除本合同,賣方應(yīng)收到解除通知之日起3日內(nèi)退還買方全部已付款,且向買方支付房價總額10%的違約金。

第五條 房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾

賣方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,賣方應(yīng)支付房價總款10%的違約金,并承擔其他賠償責任。 賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后10日轉(zhuǎn)移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應(yīng)支付已交付房價款萬分之五的違約金。

第六條 房屋的交付和驗收

賣方應(yīng)當在房屋過戶到買方名下后______日內(nèi)將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應(yīng)當履行下列各項手續(xù):

1、賣方與買方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接附件一中所列物品;

2、買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;

3、移交該房屋房門鑰匙;

4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù) ;

5、本合同規(guī)定的相關(guān)費用的支付和房屋專項維修資金的過戶 ;

6、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項。

本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。

第七條 本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權(quán)證的,買受人有權(quán)解除本合同,賣方應(yīng)當自收到解除通知之日起2日內(nèi)退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。

第八條 稅、費相關(guān)規(guī)定

本合同履行過程中,買賣雙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:

是次交易所產(chǎn)生的稅費、土地出讓金金以及房改房公用分攤面積費用地產(chǎn)(如有)以 方式支付。

因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納 相關(guān)稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應(yīng)當向?qū)Ψ街Ц断喈斢诜績r總款10%的違約金。

第九條 違約責任

(一)逾期交房責任

除不可抗力外,賣方未按本合同第六條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規(guī)定處理。

1、逾期在30日之內(nèi),自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應(yīng)按日計算向買方支付已交付房價款千分之一的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行;

2、逾期超過30日后,買方有權(quán)退房。買方退房的,賣方應(yīng)當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并按照買方全部已付款的10%向買方支付違約金。

(二)逾期付款責任

買方未按照第三條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:

1、逾期在30日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應(yīng)付款千分之一的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起3日內(nèi)向賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行;

2、逾期超過30日后,則視為買方違約。賣方有權(quán)解除合同,并沒收買方應(yīng)付之定金。且有權(quán)再將該物業(yè)售予任何人。但賣方不得再為此向買方進一步追究責任或再要求賠償。

第十條 爭議解決方式

本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的, 依法向房屋所在地人民法院;

第十一條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除, 應(yīng)當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。 賣方: 買方:

二手房買賣協(xié)議書 第9篇

閱讀提示:本篇共計1080個字,預計看完需要3分鐘,共有167位用戶關(guān)注,31人點贊!

姓名:___(身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話:

共有人: 姓名:___(身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話:

買方(以下簡稱乙方): 姓名: (身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話:

第一條 房屋的基本情況:

甲方房屋坐落于 位于第___層____戶,房屋結(jié)構(gòu)為______,房產(chǎn)證登記面積____平方米,地下室一間,面積____平方,房屋權(quán)屬證書號為 .

第二條 價格:

以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米 ____元,該房屋售價總金額為 ____萬元整,大寫:____ .

第三條 付款方式:

乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整,大寫:____,____日內(nèi)交付____萬元(大寫____ ),余款____元(大寫____ )在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。

第四條 房屋交付期限:

甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起 日內(nèi),將該房屋交付乙方。

第五條 乙方逾期付款的違約責任:

乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應(yīng)付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責任。

第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任:

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責任。

第七條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定:

甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條 簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。

第九條 甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起 日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。

第十條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。

第十一條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。

第十二條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院。

第十三條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方: 乙方:

二手房買賣協(xié)議書 第10篇

閱讀提示:本篇共計1912個字,預計看完需要5分鐘,共有195位用戶關(guān)注,24人點贊!

乙方(買方):

甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協(xié)議,以資雙方共同遵守。

一、買賣的標的及價款:甲方向乙方出售位于 商業(yè)用房,建筑面積 ㎡,每平方米 元,共計 (人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產(chǎn)手續(xù)時,乙方應(yīng)承擔的各項稅、費和公共維修基金)

二、雙方責任與權(quán)利 1、甲方須具備該房屋所有相關(guān)法律認可文件。

2甲方負責辦理本合同項下的產(chǎn)權(quán)過戶,由此所產(chǎn)生相關(guān)稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。

3、甲方應(yīng)在簽訂本合同后 日內(nèi)辦理完畢過戶手續(xù),將合法齊全的房產(chǎn)證交于乙方。

4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可文件。

三、違約條款 甲、乙任何一方不按上述條款執(zhí)行既視為違約,違約方須向?qū)Τ袚鄳?yīng)的法律責任。在執(zhí)行本合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協(xié)商;協(xié)商不成時可向有管轄權(quán)的人民法院。

四、其他事宜 本補充協(xié)議與原購房合同具有同等法律效力,本補充協(xié)議與原購房合同有不一致的地方以本補充協(xié)議為準。

本協(xié)議自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方:

乙方:

簽約時間:

-------

賣方:深圳市中鐵諾德投資有限公司 售樓電話:83116666

地址:深圳市福田區(qū)福中路三號1006號諾德金融中心26c

買方:

姓名: 性別 身份證/護照號碼:

通訊地址:

買賣雙方于 年 月 日 就購買諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產(chǎn)認購書》(以下簡稱“認購書”),現(xiàn)雙方就認購書做如下補充約定,以資共同遵照執(zhí)行:

1 買賣雙方約定采取下述第2種付款方式:

(1)、一次性付款方式:買方須于7日內(nèi)支付首期房款30%,余款70%于簽定本認購書之日起一個月內(nèi)付清。

(2)向銀行借款方式:

若買方選擇銀行按揭,買方須于7日內(nèi)支付不低于20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最后批復為準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應(yīng)增加。

2如買方采用銀行按揭借款方式付款,由于買方原因(包括但不限于未按賣方或銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料或不簽署相關(guān)文件)導致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權(quán)沒收買方已付定金,其余款項不計利息退回買方;由于銀行原因(包括但不限于政策發(fā)生巨大變化等)導致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。

無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續(xù)認購本房地產(chǎn)的,買方應(yīng)在賣方發(fā)出書面通知之日起一個月內(nèi)付清首期款外的余款。

3 買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應(yīng)按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。

4 買方應(yīng)在付清定金后,自簽訂認購書之日起2日內(nèi)按賣方和相關(guān)按揭銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內(nèi)與按揭銀行辦理按揭相關(guān)手續(xù)并與賣方簽訂《深圳市房地產(chǎn)買賣合同》(下稱“買賣合同”)

5 認購書中所稱的第五條所述“買方原因”包括但不限于:

(1)買方逾期付款超過3日;

(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣合同或買方單方解除認購書或本補充協(xié)議;

(3)導致買賣合同無法在約定時間內(nèi)簽訂的其他“買方原因”。

若發(fā)生上述事由之一,賣方有權(quán)終止認購書及本補充協(xié)議,有權(quán)將標的房地產(chǎn)另行出售,且無須通知買方,并有權(quán)追究買方違約責任,買方所交定金不予退回;且買方授權(quán)賣方單獨向相關(guān)政府部門辦理認購書解鎖手續(xù)。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續(xù)的,買方應(yīng)按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應(yīng)按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金并賠償因延誤給賣方造成的全部損失。

6 賣方已向買方出示《深圳市房地產(chǎn)買賣合同(預售)》示范文本及其補充協(xié)議、《業(yè)主臨時公約》(即《臨時管理規(guī)約》)及《前期物業(yè)服務(wù)合同》等相關(guān)購房信息,買方確認已詳細閱讀并理解上述文件,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述文件并遵守執(zhí)行。

7 買賣雙方的通知以認購書所載明的電話、傳真、地址等為準,任何一方均應(yīng)確保其聯(lián)絡(luò)方式的真實性、準確性。若有變更,應(yīng)在變更后2日內(nèi)以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產(chǎn)生的后果由未通知方承擔。如賣方向買方所發(fā)函件傳真出現(xiàn)錯發(fā)等錯誤,買方應(yīng)本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。

8 若雙方簽訂的買賣合同與認購書及本補充協(xié)議有抵觸的地方,以雙方簽訂的買賣合同為準。

9 本補充協(xié)議一式二份,買賣雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即時生效。本補充協(xié)議為認購書的補充約定,當二者內(nèi)容沖突時,以本補充協(xié)議條款為準。

買方提別聲明:對認購書及本補充協(xié)議等法律文件之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權(quán)利、減輕或免除賣方義務(wù)和責任不封,以及違約責任部分,賣方已采取合理的方式逐字逐句提請買方注意并作充分說明,買方已逐字逐句仔細閱讀并已充分了解其全部內(nèi)容和含義以及各方的權(quán)利、義務(wù)和責任,并予接受。

二手房買賣協(xié)議書

買受方(簡稱乙方)________________ 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則,同意就下列事項訂立本《商品房認購協(xié)議書》,以資甲、乙雙方共同遵守: 一、乙方認購甲方開發(fā)的位于________________________住宅小區(qū)的下列物業(yè): 1
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)二手房買賣信息

  • 二手房買賣協(xié)議書
  • 二手房買賣協(xié)議書41人關(guān)注

    買受方(簡稱乙方)________________ 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則,同意就下列事項訂立本《商品房認購協(xié)議書》,以資甲、乙雙方共同遵守: 一、乙方認購甲方開發(fā)的位 ...[更多]

書信稿件熱門信息