- 目錄
第1篇 半成品加工承攬合同
2023半成品加工承攬定作方：合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注 簽訂時間： 年 月 日
項目名稱
任務量(工時)
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的內容及質量技術要求
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗收標準、方法和期限
五、結算方式及期限
六、違約責任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協(xié)商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：
電 話： 電 話：
鑒(公)證機關(章)
開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日
帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規(guī)定外，
郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門： 印制單位：
第2篇 加工半成品承攬合同書
(一)案件基本事實
__年月至今，印務公司與生物公司簽訂加工承攬合同，約定由印務公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。
簽約后，印務公司依約完成印刷工作，并及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬，余款二十多萬元(具體金額有待進一步核算)一直拖延未予支付。
(二)對雙方權利義務關系的分析
1、雙方承攬合同關系合法有效，對此不應有異議。
2、印務公司完成工作，生物公司應支付相應報酬。具體金額有待細查。
3、生物公司逾期支付報酬，應承擔違約責任。
按合同第十一條第5項規(guī)定，生物公司應按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據(jù)定作情況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應在詳細調查的基礎上，結合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務公司的解釋和計算。
(三)對本案的預期
由于生物公司的違約事實較為明確，在協(xié)商不成的情況下，起訴至法院應能得到判決支持。但同時應注意：
1、精密做好生物公司的財產(chǎn)調查工作，確定其償付能力，必要時可要求專業(yè)調查公司的參與;
2、為爭取印務公司的利益化，同時減少訴訟過程中的爭議，在訴前還應做好證據(jù)的詳盡收集等準備工作。
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
第3篇 半成品承攬加工合同
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
定作物名稱：_________
型號：_________
規(guī)格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數(shù)量：_________
加工費：_________
單位總價：_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_________
型號：_________
規(guī)格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數(shù)量：_________
單價：_________
總價：_________
圖紙、技：_________
術資料及：_________
交付時間：_________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_________
交付時間：_________
交付地點：_________
交付數(shù)量：_________
包裝要求：_________
檢驗方法：_________
運輸方法：_________
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
第4篇 半成品加工合同書
需方：
供方：
一、工程名稱：
二、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格：
序號材料名稱及規(guī)格型號數(shù)量單位綜合單價(元)結算方式金額(元)
合計約(人民幣)： 備注：
三、交貨時間：
1、收到預付款后xx個工作日出貨，總制作工期為xx天(具體按工地進場情況調整)。
2、補充：
四、付款方式：(轉賬支付)所有款項以進入供方賬戶為準。
1、收到預付款計人民幣xx萬元(￥：xx)。
2、剩余全部款項提貨時每車付清。
3、以上單價及貨款含16%增值稅專用發(fā)票、供方提供報建所需輔材合格證。
工程材料單價已包含加工廠內裝卸費。需方按工程材料實際用量向供方支付費用，款到發(fā)貨，款到后三個工作日內，供方提供國家規(guī)定的增值稅16%增值稅專用發(fā)票。(供貨方先提供相應等額發(fā)票給購買方，購買方方可支付貨款)供方如果提供的增值稅發(fā)票為虛假或虛開發(fā)票，被相關政府部門查出，一切責任由供方承擔，且供方按所開虛假發(fā)票金額的50%向需方支付違約金。
鑒于本合同雙方約定的付款方式為款到發(fā)貨，如供方未收到需方支付的款項，擅自供貨，由此造成的所有責任、損失、費用由供方自行承擔，與需方無關。
4、成品完成后一個星期內需將構件全部運走，如超出一個星期沒運走，供方每天將收取20元/噸的堆場費。如超過一個星期供不完貨，供方每天將賠償需方20元/噸的誤工費。
5、圖紙深化分解、零件圖由需方提供，供方按圖制作。
五、交貨方式及地點： 甲方來車自提，乙方負責在加工廠裝車 。
六、質量要求：按圖施工，由需方指派_________身份證_：_____________工廠內驗收簽字為合格(如未按圖紙要求出現(xiàn)尺寸錯誤有供方負責處理)
七、涂料要求：
八、余料處理：供方處理。
九、違約責任：如有一方違反合同約定，違約方需賠償守約方每天按合同總款%的比例補償給守約方。
十、其它：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，效力相同，合同自雙方簽字之日起生效，貨品和款項兩清后即失效，未盡事宜，雙方另行協(xié)商。本合同在履行期間發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由供方所在地人民法院管轄處理。
需 方(章)：
需 方 代 表：
聯(lián) 系 電 話 ：
日 期 ：
承 包 方(章)：
開 戶 銀 行：
開 戶 行：帳 號：
聯(lián) 系 人：
聯(lián) 系 電 話 ：
日 期 ：
